石材铺贴施工合同
工程名称：建设单位：施工单位：签订时间：
年 月 日
5
浙江建设工程石材施工合同（2009年版）
石材铺贴施工合同
甲方： 乙方：
双方本着平等互利、诚信合作的原则，结合本工程的具体情况，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，一致同意签订以下合同条款，双方共同遵守。
一、 工程名称： 二、 工程范围及内容：图纸以内的 工程内容 三、 工期
1、 本工程工期： 天。以甲方通知的进场日起算。 2、 在履行过程中，由于变更设计、甲方责任或不可抗力等因素造成工期需要调整的，工期应相应顺延，以甲方现场签证为准。
四、 工程总量、总造价
1、包工包料单价：每平米综合单价 元，水泥、砂子甲供。 2、 结算方式：以实际施工面积按照综合单价结算，所有工程量以甲方代表、监理及乙方现场共同签认为准。
3、 承包方式：包工包料（石材由甲方指定乙方供应，砂子水泥甲方提供）、包安全、包质量、包文明
4、 本合同单价包括工程施工内容：设计图纸范围内的全部内容，本承包价格不含税。
五、 质量标准 达到合格标准 六、 双方责任
（一）甲方责任：
1、向乙方提供石材铺砖图纸。 2、为乙方创造施工条件；
3、对乙方施工过程的安全文明、质量、进度、节材进行监督检查， 发现问题督促整改；
4、甲方有权根据现场管理细则、办法、制度等对乙方进行管理。 （二）乙方责任：
1、根据施工图纸就石材铺贴方案报送甲方及监理审查。
2、服从甲方指挥与管理，严格按照甲方审批的施工方案以及施工技术规范和操作规程进行施工。在工程质量、进度、安全文明施工上接受甲方监督，并指派 作为乙方的现场代表，代表的意思表示视为
5
浙江建设工程石材施工合同（2009年版）
乙方的意思表示具有法律效力。
3、按照甲方要求，作好工程的原始记录，并及时得到甲方代表、监理的签认，工程完工向甲方提交完整的质量验收资料。
4、乙方必须遵守甲方现场管理制度、办法、细则等规章制度，并对甲方依照规章制度作出的决定认真执行。
5、乙方施工进度必须根据甲方要求进行施工。 七、质量要求：
1、乙方进场所有石材须经甲方、监理验收合格符合甲方指定要求后方可进场使用。
2、乙方施工过程必须严格执行施工规范、施工方案及相关的技术要求。
八、安全、文明施工
1、乙方严格设计图纸和按照建筑安装工程安全施工操作规程施工。 2、现场临时用水用电必须符合甲方现场安全文明施工要求。 九、工程款支付 1、乙方进场施工至总工程量的一半时，付已完工程工程量的 %，待施工完毕办理完结算后付至总工程款的 %，余款在一年后无质量问题后付清。
2、结算依据：以甲方、监理现场签认的实际工程量、现场签证为准。
十、违约责任
1、当发生下列情况时，甲方承担违约责任： 甲方不履行或不按约定履行合同义务的。 2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付总结算价千分之一的违约金；
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应及时整改以达到约定的质量标准，并向甲方支付 5000元的违约金；如整改后仍未达到约定的质量标准，对于不合格产品，甲方不予结算，乙方应承担因此造成的损失，且乙方同意甲方可单方解除本合同，在接到甲方通知后3日内退场。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，向甲方支付违约 元/次，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延，超过3次仍不能适当的履行合同义务则乙方同意甲方可单方解除本合同，在接到甲方通知后3日内退场。
3、乙方违反本项目工程质量、安全管理规定从而造成事故的与甲方无关，由乙方承担全部的法律责任，如因事故而导致甲方受牵连，本合同立即解除，如乙方拒不接受甲方监督或对整改拒不接受的，甲方有权立即
5
浙江建设工程石材施工合同（2009年版）
解除合同，责令乙方退场，乙方应在甲方通知后三日内退场。同时由乙方承担甲方直接和间接损失，依法追究乙方其它法律责任。
4、甲方有权对乙方安全管理进行监督指导，并责令其整改，乙方应认真改正。
十一、因自然灾害及人力不可抗拒造成无法施工的情形，工期予以顺延，且互不承担损失赔偿或违约责任。
十二、争议的解决
因履行本协作协议而产生的任何争议或分歧，双方应按照友好协商的方式解决。双方不能协商一致时，向甲方住所地人民法院提起诉讼进行解决。
十三、其他
1、未尽事宜，双方另行协商解决。
2、本工程合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工验收和结算支付完工程款之日自动失效。
3、 本协议一式四份，双方各执两份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
5
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容