造价工程师考试真题及答案分析
《建设工程计价》
一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选选项中，只有1个最切合题意） 1.对于我国建设项目投资，以下说法中正确的选项是（）。
B.生产性建设项目总投资由工程花费、工程建设其余花费和预备费三部分构成 C.建设投资是为了达成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的所有花费
【答案】C
【justdo分析】非生产性建设项目总投资没有流动资本，故A错误；生产性建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资本三部分，故B错误；建设投资包含工程花费、工程建设其余花费和预备费三部分，故D错误。
2.已知生产某非标准设备所需资料费、加工费、协助资料费、专用工器具费共计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估量法计算该设备的利润值为（）万元。
【答案】C
【justdo分析】废品损失费=（资料费+加工费+协助资料费+专用工器具费）=30×10%=3万元。 包装费=（资料费+加工费+协助资料费+专用工器具费+废品损失费+外购配套件费）=（30+30×10%+5）×2%=0.76万元。利润=（资料费+加工费+协助资料费+专用工器具费+废品损失费+包装费）=（30+3+0.76）×10%=3.376万元。
1
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
3.入口设备的原价是指入口设备的（）。
【答案】B
【justdo分析】本题是考察入口设备的看法，入口设备的原价是指入口设备的抵岸价，即设备到达买方边疆、港口或车站，缴纳完各样手续费、税费后形成的价钱，故B正确。
4.某县城建筑公司承建市里某建筑工程，2015年8月编制估量的税前造价为6000万元，已知营业税税率为3%，市、县城市保护建设税税率分别为7%、5%，教育费附带率、地方教育附带率分别为3%、2%。该工程的结算造价为（）万元。
【答案】D
【justdo分析】建筑工程在市里，所以城市保护建设税率取7%。工程结算造价本质即为含税造价，所以：结算造价（含税营业额）=6000/[1-3%-（3%×7%）-（3%×3%）-（3%×2%）]=6208.6万元。
5.依据我国现行建筑安装工程花费项目构成的规定，以下花费中属于安全文明施工费的（）。 A.夜间施工时，暂时可挪动照明灯具的设置、拆掉花费
【答案】B
【justdo分析】夜间施工时，暂时可挪动照明灯具的设置、拆掉花费属于夜间施工增添费，故A错误；工人的安全防备用品的购买花费属于安全文明施工费里面安全施工的内容，故B正确；地下室施工时采用的
2
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
照明设备拆掉费属于非夜间施工照明费，故C错误；建筑物的暂时保护设备费属于地上、地下设备、建筑物的暂时保护设备费，故D错误。
6.对于外国建筑安装工程花费的计算，以下说法正确的选项是（）。
D.外国建筑安装工程花费的计算中，花费分摊比率的方法不包含浮动比率 【答案】C
【justdo分析】分包工程费包含分包工程的直接工程费、管理费和利润,故A错误;资料的预涨费计入直接工程费中的资料费，故B错误；创办费里面包含了工地清理费及完工后清理费，故C正确。
7.以下与建设用地有关的花费中，归乡村集体经济组织所有的是（）。
【答案】A
【justdo分析】土地赔偿费是对乡村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种赔偿,土地赔偿费归乡村集体经济所有，故A正确；青苗赔偿费是因征地时对其正在生长的农作物遇到伤害而作出的一种赔偿，农民自行承包土地的青苗赔偿费对付给自己，属于集体栽种的青苗赔偿费可归入当年集体利润，故B错误；拆迁赔偿花费是在城市规划区内国有土地上实行房子拆迁，拆迁人对付被拆迁人赐予赔偿、部署，故C错误;新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的花费,这项花费交给地方政府，作为开发建设菜地的投资，故D错误。
8.对于工程建设其余花费，以下说法中正确的选项是（）。
3
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
D.不拥有产权的专用通讯设备投资，列入市政公用设备费 【答案】C
【justdo分析】新建项目的场所准备和暂时设备费应依据本质工程量估量，或按工程花费的比率计算。改扩建项目一般只计拆掉清理费。
9.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设先期年限为1年，建设期为2年，第一年达成投资40%，第二年达成投资60%。在年均匀价钱上升率为6%的状况下，该项目价差预备费应为（）万元。
【答案】C
【justdo分析】10000×40%×[（1+6%）×（1+6%）0.5-1]+10000×60%×[（1+6%）××（1+6%）-1]=1306.2万元。
10.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内平衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。
【答案】B
【justdo分析】qj=（Pj-1+0.5Aj）•i 第一年建设期利息：3000/2×8%=120万元 第二年建设期利息：（3000+120+2000/2）×
4
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
11.以下说法中，切合工程计价基根源理的是（）。
D.工程单价包含生产因素单价、工料单价和综合单价 【答案】C
【justdo分析】工程计价的基根源理在于项目的分解与组合，选项A表述的是工程计量的内容，故错误、同理B错误;工程单价包含工料单价和综合单价,故D错误。
12.对于工程定额，以下说法正确的选项是（）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械耗费定额主要表现形式为产量定额
D.地域统必定额应依照地域工程技术特色、施工生产和管理水平独立编制 【答案】C
【justdo分析】劳动定额的主要表现形式是时间定额，机械耗费定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现，故A错误；施工定额是施工公司（建筑安装公司）组织生产和增强管理在公司内部使用的一种定额，属于公司定额的性质，故B错误;地域统必定额主假如考虑地域性特色和全国统必定额水平作适合调整和增补编制，故D错误。
13.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以下对于工程量清单项目编码的说法中，正确的选项是（）。
A.第三级编码为分部工程次序码，由三位数字表示
B.第五级编码应依据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码
C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特色同样的工程应采用同样编码 “B”加上计量规范代码后跟三位数字表示
5
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】B
【justdo分析】第三级表示分部工程次序码，由两位数表示（分二位），故A错误；当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设罝不得有重码，故B正确C错误；增补项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字构成，故D错误。
14.对于不可以计算工程量的举措项目，当按施工方案计算举措费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。
A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地域定额中相应的费率计算金额
“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地域定额中相应费率计算金额 “金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法 D.备注中说明上当算方法，增补填写“计算基础”和“费率” 【答案】C
【justdo分析】按施工方案计算的举措费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法，故C选项正确。
15.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。
【答案】D
【justdo分析】总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确立；招标时，费率及金额由招标人自主报价，计入招标总价中，故D正确。
16.以下机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。
6
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】B
【justdo分析】尾端的调头时间，属于不行防止的无负荷工作时间，故A错误；机械转移属于不行防止的中止工作时间，故C错误；装车数目不足属于损失的工作时间，故D错误。
17.若达成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，协助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不行防止的中止时间、歇息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为（）工日/m3。
【答案】D
【justdo分析】规范时间=准备与结束工作时间+不行防止的中止时间+歇息时间 规范时间占工作时间百分比=6%+3%+12%=21%
18.某出料容量750L的沙浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中止需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其余时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。
【答案】C
【justdo分析】一次循环正常持续时间=∑（循环各构成部分正常持续时间）-交叠时间=150+40+250+50+40-50=480s
7
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
×
产量定额=1小时的正常生产率×工作班持续时间××8×0.8=36.00m3/台班。
19.从甲、乙两地采买某工程资料，采买量及有关花费以下表所示。该工程资料的资料单价为（）元/t.
根源 甲 乙
【答案】B
【justdo分析】资料单价=[（供给价钱+运杂费）×（1+运输消耗率（％））]×[1+采买及保存费率（％）]。 工程资料的资料单价=（600×260+400×240）×（1+1%）×（1+3%）/（600+400）=262.16元/t。
20.某大型施工机械估量价钱为5万元，机械耐用总台班为1250台班，大维修周期数为4，一次大维修费为2000元，常常维修费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其余有关花费，则该机械台班单价为（）元/台班。
【答案】A
【justdo分析】台班折旧费=机械估量价钱/耐用总台班=50000/1250=40元/台班 台班大维修费=一次大维修费×寿命期内大维修次数/耐用总台班=2000×
8
采买量（t） 600 400 原价+运杂费（元/t） 运输消耗率（%） 260 240 1 1 采买及保存费率（%） 3 3
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
常常维修费=台班大维修费××
综上机械台班单价=台班折旧费+台班大维修费+台班常常维修费+机上人工费和燃料动力费
³需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，协助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程估量定额人工工日耗费量为（）工日/10m³。
【答案】D
【justdo分析】人工幅度差=（基本用工+协助用工+超运距用工）×人工幅度差系数 定额人工工日耗费量=基本用工+协助用工+超运距用工+人工幅度差 =（0.5+0.05+0.1）׳³
22.以下资料消耗，应计入估量定额资料消耗量的是（）。
【答案】D
【justdo分析】本题考察看法题，估量定额资料消耗量是指在正常条件下不行防止的资料消耗，如现场内资料运输及施工操作过程中的消耗等，故D为正确答案。
23.以下施工机械中，在计算估量定额机械台班耗费量时，不另增添机械幅度差的是（）。
9
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】B
【justdo分析】沙浆、混凝土搅拌机因为按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增添机械幅度差，故B正确。
24.以下工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。 A.设备、工器具价钱指数
【答案】A
【justdo分析】（1）设备、工器具花费的改动往常是由两个因素惹起的，即设备、工器具单件采买价钱的变化和采买数目的变化，而且工程所采买的设备、工器具是由不同规格、不同品种构成的，所以设备、工器具价钱指数属于总指数。（2）因为采买价钱与采买数目的数据不论是基期仍是报告期都比较简单获取，所以设备、工器具价钱指数能够用综合指数的形式来表示。由（1）（2）知设备、工器具价钱指数即属于总指数又可用综合指数形式表示。
25.某建筑工程报告期各项花费构成和各单项价钱指数以下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为 （）。
报告期花费（万元） 价钱指数
10
人工费 1520 资料费 3200 施工机具使用费 580 公司管理费 600 利润、规费、税金 700 1
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】A
26.建设项目投资决议阶段，在技术方案中选择生产方法时应要点关注（）。
【答案】D
【justdo分析】一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①踊跃采用先进合用的生产方法②采用的生产方法能否与采用的原资料相适应③采用生产方法的技术根源的可得性④研究拟采用生产方法能否切合节能和洁净的要求。只有D选项属于技术方案中生产方法的选择。A、B、C答案均属于工艺流程方案选择的内容。
27.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，估计建设期为3年，该地域2013年已建年产40万吨的近似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地域2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，估计拟建项目建设期内工程造价年上升率为5%。用生产能力指数法估量的拟建项目静态投资为（）亿元。
【答案】A
【justdo分析】拟建项目的建设投资C2=C1（Q2/Q1）xf=2××
28.以下安装工程费估量公式中，合用于估量工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。 ×设备安装费率（%）
B.重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标 ×资料费占设备费百分比×资料安装费率（%）
11
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
×功能单位安装工程费指标 【答案】B
【justdo分析】工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热估量，以单项工程为单元，以吨、立方米或平方米为单位即：安装工程费=重量（体积、面积）总量×单位重量（立方米、平方米）安装费指标。
29.依照形成财产法编制建设项目投资估量表，以下花费中可计入固定财产其余花费的是（）。
【答案】C
【justdo分析】投资估量时对于土地使用权有特别的办理规则：依照有关规定，在还没有开发或建筑自用项当前，土地使用权作为无形财产核算，房地产开发公司开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；公司建筑自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。所以，为了与此后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估量表中往常可将土地使用权直接列入固定财产其余花费中。故C正确。
30.对于住所建筑设计中的构造面积系数，以下说法中正确的选项是（）。 A.构造面积系数越大，设计方案越经济 B.房间均匀面积越大，构造面积系数越小
C.构造面积系数与房间户型构成有关，与房子长度、宽度没关 D.构造面积系数与房子构造有关，与房子外形没关 【答案】B
【justdo分析】构造面积系数（住所构造面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计方案越经济，故A错误；构造面积系数除与房子构造有关外，还与房子外形及其长度和宽度有关，同时也与房间均匀面积大小和户型构成有关。故C、D选项错误。
31.以下原由中，不可以据以调整设计概算的是（）。
12
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】B
【justdo分析】同意调整概算的原由包含以下3点：①高出原设计范围的重要更改②高出基本预备费规定范围不行抗拒的重要自然灾祸惹起的工程改动和花费增添③高出工程造价价差预备费的国家重要政策性的调整。
由此可知B为答案。
32.某地拟建一办公楼，当地近似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地估量定额中瓷砖地面和复合木地板的估量单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假设以人、材、机花费之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。
【答案】D
【justdo分析】拟建工程造价指标=J+Q1P1-Q2P2 =[3600+（190-128）*50/100]*（1+25%）=3638.75元/㎡
33.某地拟建一工程，与其近似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，此中人工、资料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地域与近似工程地域人工、资料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假设以人、材、机花费之和为基数取费，综合费率为25%。用近似工程估量法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。
13
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】D
【justdo分析】先使用调差系数计算出拟建工程的工料单价 近似工程的工料单价=4500×80%=3600元/㎡
在近似工程的工料单价中，人工、资料、施工机具使用费的比重分别为18.75%、68.75%和12.5%。 拟建工程的工料单价=3600×（18.75%×1.05+68.75%×1.03+12.5%×0.98）=3699元/㎡ 拟建工程造价指标=3699×（1+25%）=4623.75元/㎡
34.对于施工图估量的含义，以下说法中正确的选项是（）。
D.其价钱性质为预期，不拥有市场性质 【答案】C
【justdo分析】施工图估量是在施工图设计阶段对工程建设所需资本作出较精准计算的设计文件，故A、B错误；能够是经过招标招标法定程序后施企工业依据自己的实力即公司定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算获取的反应市场性质的施工图估量价钱，拥有市场性质，故C正确，D错误。
35.实物量法与定额单价法编制施工图估量，编制步骤的主要差异在于（）。
【答案】C
【justdo分析】实物量法与定额单价法首尾部分的步骤基真同样，所不同的主假如中间两个步骤，即：①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、资料、施工机械台班估量定额耗费量，求出各分项工程人工、资料、施工机械台班耗费数目并汇总成单位工程所需各种人工工日、资料和施工机械台班的耗费量。②采用实物量法，采用的是当时当地的各种人工工日、资料和施工机械台班的本质单价分别乘以相应的人工工日、资料和施工机械台班总的耗费量，汇总后得出单位工程的人工费、资料费和施工机具使用费。综上得
14
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
悉编制步骤的主要差异在于计算工料机花费程序不同样。
36.某单项工程的单位建筑工程估量为1000万元，单位安装工程估量为500万元，设备购买估量为600万元，未达到固定财产标准的工器具购买估量为60万元，若预备费费率为5%，则该单项工程施工图估量为（）。
【答案】C
【justdo分析】单项工程综合估量造价由构成该单项工程的各个单位工程估量造价汇总而成，计算公式以下：
单项工程施工图估量=∑单位建筑工程花费+∑单位设备及安装工程花费=1000+500+600+60=2160万元
37.依据《标准施工招标文件》（2007年版），对于“分包和偏离问题办理”的内容应包含于（）之中。
【答案】B
【justdo分析】招标人须知总则主要包含项目概略、资本根源和落真相况、招标范围、计划工期和质量要求的描绘，对招标人资格要求的规定，对花费肩负、保密、语言文字、计量单位等内容的商定，对踏勘现场、招标预备会的要求，以及对分包和偏离问题的办理，故B正确。
38.对于暂列金额，以下说法中正确的选项是（）。
B.由承包人支配，按签证价钱结算
15
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】D
【justdo分析】用于一定要发生但暂时不可以确订价钱的项目指的暂估价，故A错误;暂列金额由发包人支配，按签证价钱结算，故B错误;暂列金额能够用于因工程更改而发生的索赔支付，故C错误。
39.对于工程量清单编制总说明的内容，以下说法中正确的选项是（）。
【答案】C
【justdo分析】建设规模是指建筑面积，故A错误；工程特色应说明基础及构造种类、建筑层数、高度、门窗种类及各部位装饰、装饰做法，故B错误；环境保护要求，是针对施工噪声及资料运输可能对四周环境造成的影响和污染所提出的防备要求，所以C正确；施工现场本质状况是指施工场所的地表状况，故D错误。
40.关注招标控制价的有关规定，以下说法中正确的选项是（）。 A.国有资本投资的工程建设项目，应编制招标控制价 B.招标控制价应在招标文件中宣布，仅需宣布总价
C.招标控制价超出标准概算3%之内时，招标人不用将其报原概算审批部门审察 D.当招标控制价复查结论超出原宣布的招标控制价3%之内时，应责成招标人更正 【答案】A
【justdo分析】国有资本投资的工程建设项目应推行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，A正确；招标控制价应在招标文件中宣布，在宣布招标控制价时，除宣布招标控制价的总价外，还应宣布各单位工程的分部分项工程费、举措项目费、其余项目费、规费和税金，故B错误；招标控制价超出同意的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审察，故C错误；当招标控制价复查结论与原宣布的招标控制价偏差大于±3%时，应责成招标人更正，故D错误。
16
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
41.对于依法一定招标工程的标底和招标控制价，以下说法中正确的选项是（）。 A.招标人有权自行决定能否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标 B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底能否在招标文件中公然
C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高招标限价，也能够规定最低招标限价 D.宣布招标控制价时，还应宣布各单位工程的分部分项工程费、举措项目费、其余项目费、规费和税金 【答案】D
【justdo分析】招标人能够自行决定能否编制标底，一个招标项目只好有一个标底，标底一定保密。同时规定，招标人设有最高招标限价的，QQ751210170整理应当在招标文件中明确最高招标限价或许最高招标限价的计算方法，招标人不得规定最低招标限价，故ABC错误；在宣布招标控制价时，除宣布招标控制价的总价外，还应宣布各单位工程的分部分项工程费、举措项目费、其余项目费、规费和税金，故D正确。
42.招标人要求总承包人对专业工程进行一致管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为 （）。
【答案】A
【justdo分析】总承包服务费应依照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参照以下标准： 1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承担保理和协调时，按分包的专业工程估量造价的1.5%计算。 2）招标人要求对分包的专业工程进行总承担保理和协调，并同时要求供给配合服务时，依据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估量造价的3%～5%计算。 3）招标人自行供给资料的，按招标人供给资料价值的1%计算。所以正确答案为A。
43.施工项目招标报价的工作包含：①采集招标信息；②选择招标报价策略；③组建招标班子；④确立基础标价；⑤确立招标报价；⑥研究招标文件，以上工作正确的先后次序是（）。 A.⑥①③②④⑤
17
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
B.③⑥①④②⑤ C.③①⑥②④⑤ D.⑥③①④②⑤ 【答案】B
44.招标人在招标先期研究招标文件时，对合同形式进行剖析的主要内容为（）。
【答案】B
【justdo分析】合同形式剖析的内容是主要剖析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如固定合同价钱、可调合同价钱和成本加酬劳确立的合同价钱等），故B正确。A、C、D均属于合同条款剖析的内容。
45.招标人在招标报价时，应优先被采用为综合单价编制依照的是（）。
【答案】A
【justdo分析】综合单价计算基础应依据本公司的本质耗费量水平，并联合制定的施工方案确立达成清单项目需要耗费的各样人工、资料、机械台班的数目，计算时应采用公司定额，在没有公司定额或公司定额缺项时，可参照与本公司本质水平邻近的国家、地域、行业定额，并经过调整来确立清单项目的人、材、机单位用量，故A正确。
46.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），同意招标人依据详细状况对招标工程量清单进行修正或增添的内容是（）。
18
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】B
【justdo分析】举措项目的内容应依照招标人供给的举措项目清单和招标人招标时制定的施工组织设计或施工方案确立，故B正确。
47.以下评标时所遇情况中，评标委员会应当反对其招标的是（）。
【答案】C
【justdo分析】未能在本质上响应的招标，评标委员会应当反对其招标。详细情况包含： 1）招标文件未经招标单位盖印和单位负责人署名。 2）招标联合体没有提交共同招标协议。
3）招标人不切合国家或许招标文件规定的资格条件。
4）同一招标人提交两个以上不同的招标文件或许招标报价，但招标文件要求提交备选招标的除外。 5）招标报价低于成本或许高于招标文件设定的最高招标限价。 6）招标文件没有对招标文件的本质性要乞降条件作出响应。 7）招标人有串联招标、故弄玄虚、贿赂等违纪行为。 综上可知C选项正确。
48.对于建设工程施工评标，以下说法中正确的选项是（）。 A.评标委员会依照公正、公正、公然的原则评标
19
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】C
【justdo分析】评标活动应依照公正、公正、科学、择优的原则，故A错误；评标委员会不接受招标人主动提出的澄清、说明或补正，故B错误；招标人能够受权评标委员会直接确立中标人，只有受权后才有权确立中标人，故D错误。
49.某招标项目采用经评审的最低招标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，招标人甲同时招标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若甲在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为（）万元。
【答案】B
【justdo分析】招标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，详细做法应是将其2#标段的招标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。故招标人甲2#标段的评标价=4000×（1-5%）=3800万元
50.对于工程总承包招标报价中的标高金，以下说法中正确的选项是（）。
【答案】B
【justdo分析】标高金由管理费、利润微风险费构成。因为标高金是带给总承包商的价值增值部分，所以第一要进行价值增值剖析，而后对风险进行评估，选择适合的风险费率，故B正确。
20
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
51.国际工程招标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费往常应列入（）。
【答案】C
【justdo分析】国际工程标价中，对分包费的办理有两种方法（1）将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费（2）将分包费与直接费、间接费平行并列，在估量分包费时适合加入对分包商的管理费即可，故C正确。
52.工程延迟时期，因国家法律、行政法例发生变化惹起工程造价变化的，则（）。 A.承包人致使的工程延迟，合同价款均应予调整 B.发包人致使的工程延迟，合同价款均应予调整 C.不行抗力致使的工程延迟，合同价款均应予调整 D.不论何种状况，合同价款均应予调整 【答案】B
【justdo分析】若因为发包人原由致使了工程延迟，则在延迟时期内法律、行政法发横变化的风险依旧由发包人肩负，即合同价款应予调整。
53.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当本质增添的工程量超出清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的举措项目发生变化的，应将（）。 A.综合单价调高，举措项目费调增 B.综合单价调高，举措项目费调减 C.综合单价调低，举措项目费调增 D.综合单价调低，举措项目费调减 【答案】C
21
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【justdo分析】综合单价的调整原则为：当工程量增添15%以上时，其增添部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后节余部分的工程量的综合单价应予调高；工程量增添的，举措项目费调增；工程量减少的，举措项目费调减，故C正确。
54.施工合同中商定，承包人肩负的钢筋价钱风险幅度为±5%，高出部分依照《建设工程工程量清单规范》 （GB50500——2013）造价信息法调差。已知承包人招标价钱、基准期公布价钱分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息公布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的本质结算价钱应分别为（）。 A.2280，2520 B.2310，2690 C.2310，2480 D.2280，2480 【答案】C
【justdo分析】假如承包人招标报价中资料单价高于基准单价，工程施工时期资料单价跌幅以基准单价为基础超出合同商定的风险幅度值时，或资料单价涨幅以招标报价为基础超出合同商定的风险幅度值时，其超出部分按实调整。
2400-[2200×（1-5%）-2000]=2310元/t 2400+（2600-2400×1.05）=2480元/t
55.依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），以下对于计日工的说法中正确的选项是（）。 A.招标工程量清单计日工数目为暂定，计日工费不计入招标总价
B.发包人通知承包人以计日工方式实行的零星工作，承包人能够视状况决定能否执行 C.计日工表的花费项目包含人工费、资料费、施工机械使用费、公司管理费和利润 D.计日工金额不列入期中支付，在完工结算时一并支付 【答案】C
【justdo分析】招标时，单价由招标人自主报价，按暂定数目计算合价计入招标总价中，故A错误；发包人通知承包人以计日工方式实行的零星工作，承包人应予执行，故B错误；每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本时期所有计日工记录的签证汇总表，以说明本时期自己以为有权获取的计日工金
22
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
额，调整合同价款，列入进度款支付，故D错误。
56.依据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获取工期、花费和利润赔偿的索赔事件是（）。
【答案】D
【justdo分析】基准往后法律的变化只有花费索赔，故A错误；发包人改换其供给的不合格资料只有工期和花费索赔，故B错误；发包人提早向承包人供给工程设备只有花费索赔，故C错误。
57.当施工机械歇工致使花费索赔建即刻，台班阻滞花费正确的计算方法是（）。
【答案】C
【justdo分析】在计算机械设备台班阻滞费时，不可以按机械设备台班费计算，因为台班费中包含设备使用费，按以下两种方法计算：（1）机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算。（2）承包人租借的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械出入场费计算，故C正确。
58.某工程施工过程中发生以下事件：①因异样恶劣天气条件致使工程歇工2天，人员窝工20个工日；②碰到不利地质条件致使工程歇工1天，人员窝工10个工日，办理不利地质条件用工15个工日。若人工薪资为200元/工日，窝工补助为100元/工日，不考虑其余因素。依据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工公司可向业主索赔的工期和花费分别是（）。 A.3天，6000元 B.1天，3000元
23
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
C.3天，4000元 D.1天，4000元 【答案】C
【justdo分析】（1）不利的地质条件施工公司能够索赔工期和花费（2）异样恶劣天气条件致使工程歇工2天，工期能够索赔，可是窝工花费不索赔。所以工期为1+2=3天。花费10×100+15×200=4000元。
59.采用网络图剖析法办理可谅解缓期，以下说法中正确的选项是（）。 A.只有在要点线路上的工作延迟，才能索赔工期 B.非要点线路上的工作延迟，不该索赔工期
C.如延迟的工作为要点工作，则延迟的时间为工期索赔值
【答案】C
【justdo分析】网络图剖析法是利用进度计划的网络图，剖析其要点线路。假如延迟的工作为要点工作，则延迟的时间为索赔的工期，故C正确；假如延迟的工作为非要点工作，当该工作因为延迟超出时差而成为要点工作时，能够索赔延迟时间与时差的差值，若该工作延迟后仍为非要点工作，则不存在工期索赔问题，故A、B错误；网络图剖析法合用于各样扰乱事件和多种扰乱事件所惹起的工期索赔，故D错误。
60.已知某建筑工程施工合同总数为8000万元，工程预支款按合同金额的20%计取，主要资料及构件造价占合同额的50%。预支款起扣点为（）万元。
【答案】C
【justdo分析】T=P-M/N T=8000-（8000×20%）/50%=4800万元
61.由发包人供给的工程资料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，详细的扣除标准是（）。
24
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】A
【justdo分析】由发包人供给的资料、工程设备金额，应依照发包人签约供给的单价和数目从进度款支付中扣出，
列入本周期应扣减的金额中，故A正确。
62.对于工程量清单计价方式下完工结算的编制原则，以下说法正确的选项是（）
B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不该调整 C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D.工程实行过程中发承包两方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算 【答案】D
【justdo分析】举措项目中的单价项目应依照两方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算，故A错误；
总承包服务费应依照合同商定金额计算，如发生调整的，以发承包两方确认调整的金额计算，故B错误；暂列金额应减去工程价款调整（包含索赔、现场签证）金额计算，若有余额归发包人，故C错误；发承包两方在合同工程实行过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在完工结算办理中应直接进入结算，故D正确。
63.建设工程最后结算的工作事项和时间节点包含：①提交最后结算申请单；②签发最后结清支付证书；③签发缺点责任期停止证书；④最后结清付款；⑤缺点责任期停止。准时间先后次序摆列正确的选项是（） A.⑤③①②④ B.①②④⑤③ C.③①②④⑤ D.①③②⑤④
25
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】A
【justdo分析】（1）缺点责任期停止（2）承包人已按合同规定达成所有节余工作且质量合格的，发包人签发缺点责任期停止证书（3）承包人可按合同商定的份数和限期向发包人提交最后结清申请单（4）最后支付证书（5）最后结清付款。综上A正确。
64.施工合同价款纠葛办理中，一方当事人拒不执行，另一方当事人能够恳求人民法院执行的文书是（）。
【答案】D
【justdo分析】当事人应当执行发生法律效劳的法院判决或裁定、仲裁判决、法院或仲裁调停书，拒不执行的，对方当事人能够恳求人民法院执行，故D正确。
65.建设工程已本质交托，但施工合同没有商定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。
【答案】D
【justdo分析】利息从对付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有商定或许商定不明的，以下时间视为对付款时间①建设工程已本质交托的，为交托之日②建设工程没有交托的，为提交完工结算文件之日③建设工程未交托，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。由此可知D正确。
66.依据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），以下更改事项中属于设计更改的是（）。
26
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】A
【justdo分析】设计更改的范围包含：①对生产工艺流程的调整②对平面部署、竖面部署、局部使用功能的调整③对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整④对地区内基准控制点、基准标高和基准线的调整⑤对设备、资料、零件的性能、规格和数目的调整⑥对执行基准日期以后新宣布的法律、标准、规范惹起的更改⑦其余高出合同商定的设计事项。由此可知A属于设计更改。
67.依据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），以下对于更改程序的说法中正确的选项是（）。
A.发包人要求的更改，应预先以书面或口头形式通知承包人
B.承包人接到发包人更改通知后，有义务在规准时间内向发包人提交书面建议报告 C.承包人有义务接受发包人要求的更改，不必经过建议报告表达不支持的看法 D.承包人在提交更改建议报告后，在等候发包人答复的时间内，可停止有关工作 【答案】B
【justdo分析】发包人要求的更改以及采用了承包人提交的更改建议书后决定的更改，应预先以书面形式通知承包 人，故A错误；承包人接受此项更改时，建议报告中应包含：支持此项更改的原由、实行此项更改的工作内容、设备、资料、人力、机具、周转资料等资源耗费，以及有关管理花费和合理利润的估量，故C错误；发包人接到承包人提交的书面建议报告后10日内对此项建议赐予审察，并发出同意、撤除、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等候发包人答复的时间内，不可以停止或延迟任何工作，故D错误。
68.FIDIC施工合同条件规定，假如承包商不可以准时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延迟支付时期的融资费。融资费计息方式是（）。
【答案】D
【justdo分析】承包商不可以准时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月
27
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
计算复利，
收取延迟支付时期的融资费，故D正确。
69.完工财务决算的基本建设项目概略表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。
【答案】D
【justdo分析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设备投资，包含专用道路、专用通讯设备、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，故D正确。
70.对于建设工程完工图的绘制和形成，以下说法中正确的选项是（）。 A.凡按图完工没有改动的，由发包人在原施工图上加盖“完工图”标记 B.凡在施工过程中发生设计更改的，一律从头绘制完工图 C.平面部署发生重要改变的，一律由设计单位负责从头绘制完工图 D.从头绘制的新图，应加盖“完工图”标记 【答案】D
【justdo分析】凡按图完工没有改动的，由承包人在原施工图上加盖“完工图”标记后，即作为完工图，故A错误；凡在施工过程中，虽有一般性设计更改，但能将原施工图加以改正增补作为完工图的，可不从头绘制，由承包人负责在原施工图（一定是新宏图）上注明改正的部分，并附以设计更改通知单和施工说明，加盖“完工图”标记后，作为完工图，故B错误;凡构造形式改变、施工工艺改变、平面部署改变、项目改变以及有其余重要改变，不宜再在原施工图上改正、增补时，应从头绘制改变后的完工图。由原设计原由造成的，由设计单位负责从头绘制，由施工原由造成的，由承包人负责从头画图，故C错误；由其余原由造成的，由建设单位自行绘制或拜托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“完工图”标记，并附以有关记录和说明，作为完工图，故D正确。
71.某建设项目由两个单项工程构成，其完工结算的有关花费以下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程B的新增固定财产价值
28
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
是（）万元。 项目名称 单项工程A 单项工程B
【答案】B
【justdo分析】应分摊的建设单位管理费＝（1000＋800＋1200）/（4000+800+1200）×100＝50万元 应分摊的土地征用费＝1000/4000×120＝30万元 应分摊的建筑设计费＝1000/4000×60＝15万元 应分摊的工艺设计费＝800/800×40＝40万元
单项工程B新增固定财产价值＝（1000+800+1200）+（50+30+15+40）=3135万元
72.建设工程在缺点责任期内，由第三方原由造成的缺点（）。 A.应由承包人负责维修，花费从质量保证金中扣除 B.应有承包人负责维修，花费由发包人肩负 C.发包人拜托承包人维修的，花费由第三方支付 D.发包人拜托承包人维修的，花费由发包人支付 【答案】D
【justdo分析】发包人负责维修，承包人不肩负花费，且发包人不得从保证金中扣除花费；发包人拜托承包人维修的，发包人应当支付相应的维修花费，故D正确。
二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上切合题意，起码有1个错项。
建筑工程（万元） 3000 1000 安装工程（万元） -- 800 需安装设备（万元） -- 1200 29
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 73.以下花费中应计入到设备运杂费的有（）。
C.设备自生产厂家运至工地库房的运费、装卸费
【答案】ABDE
【justdo分析】设备运杂费中包含的运费和装卸费是指，国产设备由设备制造厂交货地址起至工地库房（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地址）止所发生的运费和装卸费；入口设备则由我国到岸港口或边疆车站起至工地库房（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地址）止所发生的运费和装卸费，故答案C错误。
74.依据我国现行建筑安装工程花费项目构成规定，以下施工公司发生的花费中，计入公司管理费的是（）。 A.建筑资料、构件一般性判定检查费
【答案】ABD
【justdo分析】施工现场工程排污费属于规费，故C错误；施工生产用仪器仪表使用费属于施工机具使用费，故E错误。
75.应予计量的举措项目费包含（）。
B.排水、降水费
30
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】ABE
【justdo分析】应予计量的举措项目包含脚手架费、混凝土模板及支架费、垂直运输费、超高施工增添费、大型机械设备出入场及安拆费、施工排水降水,故答案是ABE。
76.对于生产准备及创办费，以下说法中正确的有（）。
【答案】AE
【justdo分析】在建设期内，建设单位为保证项目正常生产而发生的人员培训费、提早进厂费以及投产使用必备的办公、生活家具器具及工器具等的购买花费，包含：
（1）人员培训费及提早进厂费，包含自行组织培训或拜托其余单位培训的人员薪资、薪资性补助、员工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。
（2）为保证早期正常生产（或营业、使用）所必要的生产办公、生活家具器具购买费。
（3）为保证早期正常生产（或营业、使用）必要的第一套不够固定财产标准的生产工具、器具、器具购买费。不包含备品备件费。
（4）生产准备费=设计定员×生产准备费指标（元／人）。由此AE正确。
77.对于工程量清单计价和定额计价，以下计价公式中正确的有（）。 A.单位工程直接费=∑（假设建筑安装产品工程量*工料单价）+举措费 B.单位工程概估量费=单位工程直接费+公司管理费+利润+税金 C.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*分部分项工程综合单价）
D.举措项目费=∑按“项”计算的举措项目费+∑（举措项目工程量*举措项目综合单价）
31
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
E.单位工程报价=分部分项工程费+举措项目费+其余项目费+规费+税金 【答案】ACDE
【justdo分析】单位工程直接费=∑（假设建筑产品工程量×直接工程费单价）+举措费，工料单价即为直接工程费单间，故A正确；单位工程概估量造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金，故B错误。
78.对于分部分项工程量清单的编制，以下说法中正确的有（）。
A.以清单计算规范附录中的名称为基础，联合详细工作内容增补细化项目名称
C.有两个或以上计量单位时，选择最适合表现项目特色并方便计量的单位
D.除还有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各样施工中的消耗和需要增添的工程量应在单价中考虑
E.在工程量清单中应附增补项目名称、项目特色、计量单位和工程量 【答案】CD
【justdo分析】项目名称的细化往常联合详细项目特色增补，故A错误；在编制分部分项工程量清单时，工作内容往常无需描绘，故B错误；在工程量清单中应附增补项目的项目名称、项目特色、计量单位、工程量计算规则和工作内容,故E错误。
79.对于暂估价的计算和填写，以下说法中正确的有（）。 “暂估价表”予以增补说明
B.资料暂估价应由招标人填写暂估单价，不必指出拟用于哪些清单项目
D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表 E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入招标总价 【答案】ADE
【justdo分析】资料（工程设备）暂估价由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的资料、工程设备拟用在哪些清单项目上，故B错误;工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中，故C错误。
32
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
80.以下定额测定方法中，主要用于测定资料净用量的有（）。
【答案】BD
【justdo分析】实验室试验法、理论计算法，主要用于编制资料净用量定额，故B、D正确。
81.对于资料单价的构成和计算，以下说法中正确的有（）。
C.采买及保存费包含组织资料查验、供给过程中发生的花费
【答案】CDE
【justdo分析】资料单价是指资料（包含构件、成品及半成品等）从其根源地（或交货地址、供给者库房提货地址）到达施工工地库房（施工地址内寄存资料的地址）后出库的综合均匀价钱，故A错误;运输消耗是指资料在场外运输装卸过程中不行防止的消耗，故B错误。
82.对于投资估量指标反应的花费内容和计价单位，以下说法中正确的有（）。 A.单位工程指标反应建筑安装工程费，以每㎡、m³、m、座等单位投资表示 B.单项工程指标反应工程花费，以每㎡、m³、m、座等单位投资表示 C.单项工程指标反应建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示 D.建设项目综合指标反应项目固定财产投资，以项目综合生产能力单位投资表示 E.建设项目综合指标反应项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示
33
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】AE
【justdo分析】单项工程指标反应工程花费，往常以单项工程生产能力单位投资表示，故B错误;单项工程指标能够独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的所有投资额，包含建筑工程费、安装工程费、设备、工器具购买费及生产家具购买费，故C错误；立项筹建开始至完工查收交托使用的所有投资额，建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力单位投资表示，故D错误。
83.对于工程造价指数，以下说法中正确的有（）。
B.设备、工器具价钱指数属于总指数
【答案】ABE
【justdo分析】建筑安装工程造价指数用派氏指数变形后的加权调解均匀数指数表示,故C错误;单项工程造价指数,一般用均匀数指数的形式来表示，故D错误。
84.对于投资决议阶段流动资本的估量，以下说法中正确的有（）。
B.分项详尽估量时，需要计算各种流动财产和流动欠债的年周转次数
E.不同生产负荷下的流动资本按100%生产负荷下的流动资本乘以生产负荷百分比计算 【答案】AB
【justdo分析】当年发生的流动资本借钱应按整年计算利息，故C错误;流动资本利息应计入生产时期财务花费，项目计算期末回收所有流动资本（不含利息），故D错误;在不同生产负荷下的流动资本，应按不同生产负荷所需的各项花费金额，故E错误。
85.以下文件中，包含在建设项目总概算文件中的有（）。
34
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】ABCD
【justdo分析】设计总概算文件应包含：编制说明、总概算表、各单项工程综合概算书、工程建设其余花费概算表、主要建筑安装资料汇总表。综上ABCD正确。
86.施工图估量对投资方、施工公司都拥有十分重要的作用。以下选项中仅属于施工公司作用的有（）。
【答案】CD
【justdo分析】施工图估量对施工公司的作用： 1）施工图估量是建筑施工公司招标报价的基础。
2）施工图估量是建筑工程估量包干的依照和签署施工合同的主要内容。 3）施工图估量是施工公司安排分配施工力量、组织资料供给的依照。 4）施工图估量是施工公司控制工程成本的依照。 5）施工图估量是进行“两算”对照的依照。 由此答案为CD选项。
87.《招标施工招标文件》（2007年版），以下有关施工招标的说法中正确的有（）。 A.当进行资格预审时，招标文件中应包含招标邀请书
35
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
C.招标人对招标文件有疑问时，应在规准时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清 D.依照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时一并宣布
【答案】AB
【justdo分析】招标人对招标文件若有疑问，应在规定的时间前以书面形式（包含信件、电报、传真等有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清，故C错误;依照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价也应在招标时一并宣布，故D错误。采用经评审的最低招标价法或综合评估法时，初步评审的标准和内容是同样的，故E错误。
88.对于招标分部分项工程量清单的项目特色描绘，应依照的编制原则有（）。 A.按专业工程量计算规范附录的规定，联合拟建工程本质描绘 B.其余独有特色，由清单编制人视项目详细状况确立
E.对于采用标准图集的项目，可直接描绘为“详见##图集” 【答案】ACE
【justdo分析】为达到规范、简短、正确、全面描绘项目特色的要求，在描绘工程量清单项目特色时应按以下原则进行1）项目特色描绘的内容应按附录中的规定，联合拟建工程的本质，知足确立综合单价的需要2）若采用标准图集或施工图纸能够所有或部分知足项目特色描绘的要求，项目特色描绘可直接采用详见××图集或××图号的方式。对不可以知足项目特色描绘要求的部分，仍应用文字描绘。由此知ACE正确。
89.招标文件应当对招标文件作出本质性响应的内容有（）。
36
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【答案】BCDE
【justdo分析】招标文件应当对招标文件有关工期、招标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等本质性内容作出响应，故答案为BCDE选项。
90.依据《招标招标法实行条例》，对于依法一定招标项目中标候选人的公示，以下说法中正确的有（）
E.对有业绩信用条件的项目，其业绩信用状况应一并进行公示 【答案】ABCE
【justdo分析】依照《招标招标法实行条例》的规定（1）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日（2）公示的对象是所有中标候选人（3）对有业绩信用条件的项目，在招标报名或开标时供给的作为资格条件或业绩信用状况，应一并进行公示（4）公示在开标后的当日公布。由此答案为ABCE选项。
91.依据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，承包人可能同时获取工期和花费赔偿，但不可以获取利润赔偿的索赔事件有（）
【答案】BDE
【justdo分析】可赔偿内容 序号条款号索赔事件工期花费利润 11.10.1施工中发现文物、遗迹√√
37
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
√√√ √√
45.2.6发包人供给资料、工程设备 不合格或延迟供给或更改交货地址√√√ 55.4.3发包人改换其供给的不合格资料、 工程设备√√ 由此表知BDE正确。
92.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），对于单价合同举措项目费的调整，以下说法中正确的有（）。
A.设计更改惹起举措项目发生变化的，能够调整举措项目费
B.招标工程量清单分部分项工程漏项惹起的举措项目发生变化的，能够调整举措项目费 C.招标工程量清单举措项目缺项的，不该调整举措项目费
D.承包人提出调整举措项目费的，应预先将实行方案报发包人同意
【答案】ABDE
【justdo分析】因为招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，惹起举措项目发生变化的，应当依照工程更改事件中对于举措项目费的调整方法，故C错误。
93.支持承包人工程索赔建立的基本条件有（）。
D.承包人已按合同规定提交了索赔意愿通知、索赔报告及有关证明资料
【答案】BCD
38
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
【justdo分析】承包人工程索赔建立的基本条件包含：1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延迟；2）
造成花费增添或工期延迟的索赔事件是非因承包人的原由发生的；3）承包人已经依照工程施工合同规定的限期和程序提交了索赔意愿通知、索赔报告及有关证明资料；综上答案为BCD选项。
94.承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包含的内容有（）。
【答案】ABC
【justdo分析】承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详尽说明此周期以为有权获取的款额，包含分包人已完工程的价款。支付申请的内容包含：1）累计已达成的合同价款；2）累计已本质支付的合同价款；3）本周期共计达成的合同价款；4）本周期共计应扣减的金额；5）本周期本质应支付的合同价款；由此可知答案为ABC选项。
95.工程造价咨询人展开工程造价司法判定工作时，正确的做法有（）。 A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行判定
E.是判定项目一方当事人、代理人的，应自行回避 【答案】ABCE
【justdo分析】依据判定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请判定项目拜托人组织各方当事人对被判定项目所波及的实物标的进行现场勘验，故D错误。
96.对于新增固定财产价值确实定，以下说法中正确的有（）。
39
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
B.以查收合格、正式移交生产或使用为前提
C.分期分批交托生产的工程，按最后一批交托时间一致计算
【答案】BDE
【justdo分析】新增固定财产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的,故A错误;分期分批交托生产或使用的工程,应分期分批计算新增固定财产价值，故C错误。
40
2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
41
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容