1、数据是(C )。P2
A、资料 B、信息 C、客观实体属性的反映 D、数量
数据是客观实体的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号。 2、信息是(B )。P2
A、情报 B、对数据的解释 C、数据 D、载体
信息是对数据的解释，是反映了事物（事件）的客观规律，为使用者提供决策和管理所需要的依据。信息和数据是不可以分割的，信息来源于数据，又高于数据，信息是数据的灵魂，数据是信息的载体。 3、按照建设工程项目目标划分，信息的分类有( D)。P8
A、项目内部信息和外部信息 B、生产性、技术性、经济性和资源性信息
C、固定信息和流动信息 D、投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息
按照工程项目的目标划分有：1、投资控制信息。2、质量控制信息。3、进度控制信息。4、合同管理信息 按照信息的稳定成都来划分有：1、固定信息。2、流动信息。 按照信息的来源来划分有：1、项目内部信息。2、项目外部信息。
按照信息的性质来划分有：1、组织类信息、2、管理类信息3、经济类信息4、技术类信息 按照信息的层次来划分有：1、战约性信息2、管理型信息3、业务性信息
按照监理阶段划分有：1、计划的信息2、作业的信息3、核算的信息4、报告的信息 4、建设工程项目信息分类基本方法有面分类法和( C)P7
A、系统分类法 B、标准分类法 C、线分类法 D、综合分类法 项目信息的分类方法有：
1、线分类法：又名层级分类法或树状结构分类法；具有良好的逻辑性，是最常见的分类法。 2、面分类法：具有良好的适应性，利于计算机处理信息。
5、建设工程项目信息由文字图形信息、语言信息和( B)构成。P6 A、经济类信息 B、新技术信息 C、固定信息 D、环境信息
建设项目信息的构成主要形态有：1、文字图形信息2、语言信息3、新技术信息 6、建设工程信息流由( D)组成。P18
A、建设各方的数据流 B、建设各方的信息流 C、建设各方的数据流综合 D、建设各方各自的信息流综合
建设工程信息流由建设各方的信息流组成。如：勘察设计单位、施工单位、监理单位、政府相关管理部门、建筑材料市场以及建设单位。 监理单位信息流组成：相关部门、监理公司经理、技术部、经营部、办公室、监理项目部1、2.。
项目监理部信息流组成：建设单位、项目总监理工程师、地质勘察、测量专业工程监理工程师、土建专业工程监理工程师、设备专业工程监理工程师、造价专业工程监理工程师、监理员、项目监理部。。.。 7、建设工程文件是指(D )。P27
A、在工程建设过程中形成的各种形式的记录，包括监理文件
B、在工程建设过程中形成的各种形式的记录，包括监理文件、施工文件、设计文件 C、在工程建设活动中直接形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史 记录
D、在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件
建设工程文件是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
8、基于互联网的建设项目信息管理系统功能分为( C)。 p69
A、电子商务功能 B、文档管理功能 C、基本功能和扩展功能 D、通知与桌面管理功能 基于互联网的建设工程项目信息管理系统的功能分为基本功能和拓展功能两个层次。 9、基于互联网的建设工程信息管理系统的特点有(C )等。P64~68
A、用户是建设单位的承包单位 B、用户包括政府、监理单位、材料供应商 C、用户是建设工程的所有参与单位 D、用户依靠政府建设主管部门的网站 基于互联网的建设工程信息管理系统的用户是建设工程的所有参与单位。（p68）
信息沟通就是交换和共享数据、信息、和知识的过程，为参建各方在项目建设全过程中，运用现代信息和通信技术及其他合适的手段，相互传递、交流和共享项目信息和知识的行为及过程。
信息沟通的目的：是为项目参建各方之间共享项目信息和知识。
信息沟通的目标：努力做到在恰当时间，恰当得点，为恰当的人提供恰当的项目信息和知识。 10、监理例会会议纪要由(C )根据会议记录整理。P52 A、会议主持人 B、记录员 C、项目监理部 D、监理员
监理例会是履约各方沟通情况，交流信息、协调处理、研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。会议纪要有项目监理部根据会议记录整理，主要内容：1）、会议地点及时间。2）、会议主持人。3）、与会人员名单、单位、职务。4）、会议主要内容、议决事项及其负责落实单位、负责人和时限要求。5）、其他事项。
要求：会议内容准确如实，简明扼要，经总监理工程师审阅，与会各方会签，发至各合同方，并有签收手续。 11、建设工程文件档案资料是由(D )组成。P27
A、建设工程文件 B、建设工程监理文件 C、建设工程验收文件 D、建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料 建设工程文件档案资料的组成有：一）、建设工程文件。二）、建设工程档案。三）、建设工程文件档案资料组成。
建设工程文件：是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
建设工程文件档案指：在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也叫工程档案。 建设工程文件档案资料就是建设工程文件和档案组成建设工程文件档案资料。
12、送建设单位永久保存的监理文件有工程延期报告及审批和(A )共两大类。 P45~P46
A、合同争议、违约报告及处理意见 B、分包单位资技材料 C、设计变更、治商费用报审与签认 D、建设工程项目监理工作总结
1)、工程延期报告及审批（建设单位永久保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存）。。。。。 3）、合同争议、违约报告及处理意见（建设单位永久保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存） 13、监理主要文件档案中的监理工作总结：竣工总结、专题说结和( A)3类。P53
A、月报总结 B、单位工程监理工作总结 C、分部、分项工程监理工作总结 D、建设工程项目监理工作总结
监理总结有工程竣工总结、专题总结、月报总结三类，按照《建设工程文件归档整理规范》的要求，三类总结在建设单位都属于要长期保存的归档文件，专题总结、月报总结在监理单位是短期保存的归档文件，而工程竣工总结属于要报送城建档案管理部门的监理归档文件夹。
14、按照《建设工程文件归档整理规范》，建设工程档案资料分为：监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件和(D )五大类。P23 A、财务文件 B、建设用地规划许可证文件 C、施工图设计文件 D、工程准备阶段文件 （1）、工程准备阶段文件，如：立项文件、开工审批文件等。
（2）、监理文件，如：监理规划、监理实施细则、有关质量问题和质量事故的相关记录、监理工作总结以及监理过程中各种控制和审批文件。
（3）、施工资料：分建筑安装工程和市政基础设施工程两大类分别收集。 （4）、竣工图：分建筑安装工程和市政基础设施工程两大类分别收集。 （5）、竣工验收资料：如工程竣工总结、电子档案、竣工验收备案表等 15、建设工程档案资料中的施工文件分为建筑安装工程和( C)两大类。P23 A、建筑与结构工程 B、电气工程 C、市政基础设施工程 D、室外工程 建设工程档案资料中的施工文件分为建筑安装工程和市政基础设施工程两大类 竣工图分为建筑安装工程和市政基础实施工程两大类
竣工验收资料包含：工程竣工总结、竣工验收备案表、电子档案等
工程准备阶段文件包含：立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，开工审批文件等
16、根据《建设工程监理规范》的规定，监理报表体系有承包单位用表、监理单位用表和(B)3大类。P46 A、工程款支付申请表 B、各方通用表 C、报验申请表 D、费用索赔审批表
根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000)的规定,A类表功10个表（A1~A10），为承包单位用表，承包单位填写，想监理单位调校申请或回复。B类表为监理用表共6个（B1~B6），是监理单位填写，是监理单位与承包单位之间的联系表，向承包单位发出的指令或批复。C类表为各方通用表，2个表，是建设单位、监理单位、承包单位等之间的联系表。。。 17、常用的建设工程项目管理软件分为综合进度计划管理软件和(B )两大类。P80~87
A、面向大型、复杂工程项目的项目管理软件 B、合同事务管理与费用控制管理软件 C、对各阶段进行集成的管理软件 D、多功能集成项目管理软件
分为综合进度控制管理软件、合同事务管理与费用管理软件两大类；目前国内广泛使用综合进度控制软件主要有：项目级P3（美国Primavera）、项目管理套件P3e（美国Primavera）、项目级管理软件Microsoft Project(Microsoft公司)、企业级项目管理软件Open Plan（Welom公司）及国内某些智能项目管理集成系统等；合同事务管理与费用控制管理软件主要有：合同管理软件Expedittion(美国Primavera)、合同事务管理软件Prolog Manager(Meridian公司)、Cobra成本控制软件（Welcom公司）。 18、下列( A)属于建设工程项目管理软件应用规划的主要内容之一。P89
A、建立项目管理软件应用的管理办法和相关细则 B、确定项目管理软件应用的范围 C、确定项目管理软件应用的目标 D、确定项目管理软件应用的需求
项目管理软件应用规划设计的主要内容：1）、确定项目计划的层次和作业、组织、资源、费用的划分原则。2）、根据划分原则确定并建立项目管理软件的编码系统。3）、建立项目管理软件应用的管理办法和相关细则。4）、项目管理软件实施前的准备工作。 19、从项目管理软件适用的工程对象来划分，有( B)。P77
A、适用于某个阶段的特殊用途的项目管理软件 B、面向大中小型项目、复杂工程项目和企业事务管理项目的项目管理软件 C、网络计划管理软件 D、费用控制管理软件
从项目管理如见适用的工程对象来划分：1）、面向大型、复杂建设工程项目的项目管理软件。2）、面向中小型项目和企业事务管理的项目管理软件。
20、竣工验收前，监理单位应向建设单位提交( B)。
A、建设工程质量检查报告 B、建设工程竣工验收监理评估报告 C、施工单位建设工程质量验收报告 D、建设工程竣工验收报告 21、信息的特点有（ABDE ）等。P3
A、真实性 B、系统性 C、有效性 D、不完全性 E、时效性 F、适用性
信息的特点：1、真实性。事实是信息的基本特点，也是信息的价值所在；要真是、准确的抱我好信息是处理数据的最终目的。 2、系统性。信息本身就需要全面的掌握各方面的数据后才能得到。监理工作中要求我们全面掌握投资、进度、质量、合同各个方面的信息。
3、时效性。信息转载工程实际中是动态的、不断变化、不断产生的，我们要及时处理数据，及时得到信息，才能做好决策和管理工作。 4、不完全性。对客观规律的认识局限性、不完全性是难免的，我们要提高最事物的客观认识，避免不完全性。
5、层次性。信息对使用者是有不同的对象的，不同的决策、不同的管理需要不同的信息；一般将信息分成决策级、管理级、作业级三个层次。
22、信息分类编码的原则为（ABCF ）等。P12
A、惟一性 B、合理性 C、可扩充性 D、有效性 E、可预见性 F、规范性
信息分类编码的原则是：惟（惟一性）理（合理性）可（可扩充性）单（简单性）用（适用性）范（规范性） 23、系统的特点有（ABEF ）等。P4
A、目的性 B、环境适应性 C、真实性 D、稳定性 E、整体性 F、相关性
系统的特征（整、相、目、层、环）：1、整体性2、相关性3、目的性4、层次性5、环境适应性 24、建设工程项目信息工作原则有（ CDE）等。P11
A、适用性 B、可扩充性 C、标准化 D、时效性 E、定量化 F、简单性
建设工程信息管理工作的原则：1、标准化原则2、有效性原则3、定量化原则4、时效性原则5、高效处理原则6、可预见原则 25、建设工程信息管理的基本环节包括（DEF ）。P19
A、信息的收集、传递 B、信息的加工、整理 C、信息的检索，存储 D、数据和信息的收集、传递 E、数据和信息的加工、整理 F、数据和信息的检索、存储
26、在施工实施期，要收集的信息包括（ABDF ）等。P22
A、施工单位人员、设备能源 B、原材料等供应、使用、保管 C、设计文件图纸、概预算 D、项目经理管理程序 E、相关法律、法规、规章、规范、规程 F、施工期气象中长期趋势
施工实施期间，信息来源比较稳定，主要是施工过程中随时产生的数据，由施工单位层层收集上来，比较单纯，容易实现规范化。期间，关键问题是施工单位、监理单位、建设单位在信息形式上和汇总上不统一，因此统一建设各方信息格式，实现标准化、代码化、规范化是期间必须解决的问题。收集的信息包含9方面内容： 1）、施工单位的能源动态信息：人员、设备、水电气等能源。 2）、施工期间的气象中长期趋势。
3）、材料、成品、半成品等工程物资的进场、使用、加工、保管等信息。
4）、项目经理部管理程序；各类管理制度；三控措施；数据采集处理传递方式；工地文明和安全措施；施工组织设计及技术方案执行情况等。
5）、施工规范、合同要求的执行情况。
6）、施工中产生的工程数据：验槽及处理记录、工序交接记录、隐蔽工程检查记录。 7）、建筑材料比试项目有关信息。
8）、设备安装的试运行和测试项目有关信息：电气接地电阻、绝缘电阻、通风通气通电试验、联动试验等。 9）、施工索赔相关信息：索赔程序；索赔依据；索赔证明；索赔处理意见等。 27、建设工程信息管理系统的基本功能包括（ACEG ）。P55
A、进度控制 B、编制进度计划C、投资控制 D、项目结算与预算、合同价的对比分析 E、质量控制 F、项目建设的质量要求和质量标准的制订 G、合同管理 H、提供和选择标准的合同文本 28、建设工程项目信息管理的基本任务是（ABCE ）。P11
A、组织项目基本情况的信息，并系统化，编制项目手册 B、规定项目报告及各种资料的基本要求 C、按照项目实施、项目组织、项目管理工作过程建立项目管理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运行，并信控制信息流 D、决定提供的信息和数据介质 E、决定分发信息的类型
建设工程项目信息管理的基本任务是1）、组织项目基本情况的信息，并系统化，编制项目手册。2）、规定项目报告及各种资料的基本要求。3）、按照项目实施、项目组织、项目管理工作过程建立项目管理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运行，并信控制信息流。4）、文案档案管理工作。
29、基于互联网的建筑工程信息管理系统的特点包括（DEF ）。P68
A、提供各种管理报表 B、经济法规库的查询 C、项目投资的各类数据查询 D、以企业内部网Extrdenet等作为信息交换平台 E、用户是建筑工程的所有参与单位 F、主要功能是项目信息的共享和传递，基本功能是对项目信息进行管理
基于互联网的建设工程信息管理系统的特点：1）、用户是建设工程的所有参与单位。2）、以Extrdenet等作为信息交换平台，其基本形式是项目主题网。3）、主要功能是项目信息的共享和传递，基本功能是对项目信息进行管理。4）对虚拟项目组织协同工作和知识管理的有力支持，为项目参与各方提供一个开放、协同、个性化的沟通环境。 30、基于互联网的建筑工程项目信息管理系统的扩展功能包括（ ABC）。P71
A、多媒体的信息交互 B、在线项目管理 C、电子商务功能 D、网站管理与报告 E、工作流管理 F、资料的管理 基于互联网的建筑工程项目信息管理系统的扩展功能包括1、多媒体的信息交互 2、在线项目管理 3、电子商务功能 31、建设工程项目管理软件从适用的各个阶段进行划分，包括（ABD ）。P75
A、普遍适用于各个阶段的项目管理软件 B、适用于某个阶段的特殊用途的项目管理软件 C、多功能集成的项目管理软件套件 D、对各个阶段进行集成管理的软件
建设工程项目管理软件从适用的各个阶段进行划分，包括： 1）、普遍适用于各个阶段的项目管理软件
2）、、适用于某个阶段的特殊用途的项目管理软件 3）、对各个阶段进行集成管理的软件
从项目管理软件提供的基本功能划分：进度计划管理、费用管理、资源管理、风险管理、交流管理、过程管理、多功能集成的项目管理软件。
从项目管理软件适用的工程对象来划分：1）、面向大型、复杂建设工程项目的项目管理软件。2）、面向中小型项目和企业事务管理的项目管理软件。
32、常用的建设工程项目管理软件分为（AB ）。P80
A、综合进度计划管理软件 B、合同事务管理软件与费用控制管理软件 C、质量控制管理软件 D、普遍适用于各个阶段的项目管理软件
33、监理日记一般可以记录（ABCF ）等。P51
A、当日材料、构配件、设备、人员变化情况 B、施工程序执行情况分析 C、天气、温度情况 D、工程款支付情况分析 E、工程量审核情况 F、协调情况
34、预验收时，对建设工程档案重点验收内容应包括（ ）等。
A、工程档案齐全、系统、完整 B、工程档案已经整理立卷，立卷符合《建设工程文件归档整理规范》规定 C、工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际情况 D、文件的形成、来源符合实际 E、质量事故及处理记录完整 F、竣工验收文件齐全
35、监理单位短期保存的文件类别有（ ）等。P45~46
A、监理大纲 B、监理规则 C、监理实施细则 D、专题总结 E、月报总结
监理单位短期保存的文件有：监理规划、监理实施细则、监理部总控制计划、专题总结、月报总结一共5类。 建设单位短期保存的文件有：预付款报审与支付、月付款报审与支付
建设单位永久保存的文件有：工程延期报告及审批；合同争议、违约报告及处理。 其余的文件都属于长期保存的对象
36、监理单位长期保存的文件类别有（ABCDF ）等。P45~46
A、监理月报和监理会议纪要中有关质量问题 B、不合格项目通知 C、工程延期报告及通知 D、合同争议、违约报告及处理意见 E、供货单位资质材料 F、有关造价控制的监理通知
监理单位长期保存的文件类别有14类：监理月报中的质量问题、监理会议纪要中的有关质量问题、工程开工/复工暂停令、不合格项目通知、质量事故报告及处理意见，有关进度控制的监理通知、有关质量控制的监理通知、有关造价控制的监理通知，工程延期报告及审批，费用索赔报告及审批，合同争议、违约报告及处理意见，合同变更材料、工程竣工总结、质量评估报告 37、监理月报的内容包括（ABCE）等。P52
A、本月工程形象进度 B、工程计量与工程款支付 C、本月监理工作小结 D、监理工作成效 E、工程质量 F、协调情况
监理月报的内容有7点，根据建设规模的大小决定汇总内容的详细程度：1）、工程概况（本月工程概况、本月施工基本情况）。2）、本月工程形象进度3）、工程进度（本月实际完成情况与计划进度比较，对进度完成情况及采取措施效果的分析）。4）、工程质量（本月工程质量分析，本月采取工程质量措施及效果）5）、工程计量与工程款支付（工程量审核情况，工程款审批情况及支付情况、工程款支付情况分析，本月采取的措施及效果）6）、合同其他事项的处理情况（工程变更、工程延期、费用索赔）7）、本月监理工作小结（对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价，本月监理工作情况，有关本工程的建议和意见，下月监理工作的重点） 38、监理例会会议纪要的主要内容包括（ ABCD）等。P52
A、会议地点及时间 B、会议主持人 C、与会人员姓名、单位、职务 D、会议主要内容、议决事项及其负责落实单位、负责人和时限要求 E、本月施工基本情况 F、施工过程出现的问题及其处理情况和建议
监理例会是履约各方沟通情况，交流信息、协调处理、研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。会议纪要有项目监理部根据会议记录整理，主要内容：1）、会议地点及时间。2）、会议主持人。3）、与会人员名单、单位、职务。4）、会议主要内容、议决事项及其负责落实单位、负责人和时限要求。5）、其他事项。
要求：会议内容准确如实，简明扼要，经总监理工程师审阅，与会各方会签，发至各合同方，并有签收手续。 39、建设工程监理文件档案资料管理的方法包括（ABCE ）等。P40~41
A、收、发文，借阅、传阅应建立登记制度 B、检查收文各项内容的填写和记录是否真实、完整，格式是否满足文件档案规范的要求 C、文件收到后应及时提交项目总监理工程师、总监理工程师代表或专业监理工程师处理 D、凡报送的工程档案资料，如验收不合格将其退回建设单位 E、监理文件应分类存放在指定地方，不允许对文件随意涂改和损坏 F、停建、缓建建设工程的档案，暂由建设单位保管
40、监理公司建立的档案包括：财务文件、人员管理文件、设备管理文件和（ABCG）共7大类。
A、项目监理管理文件 B、公司内部管理文件 C、招投标、经营管理文件 D、勘察设计文件 E、工程材料、构配件、设备的质量证明文件 F、质量缺陷与事故的处理文件 G、政府相关管理文件 41、信息的时态中哪个说明最符合(B )。
A、信息的过去时是历史记录，信息的现代时是记录，信息的将来时是预测 B、信息的过去时是知识，信息的现代时是数据，信息的将来时是情报 42、施工实施期主要收集的信息有( B )。
A、施工单位项目部人员组成，施工图情况，相关法规、规范，工程数据等 B、施工单位项目部管理程序，工程变更，原材料的使用，施工规范、规程等 43、竣工验收文件是(A )。
A、建设工程项目竣工验收活动中形成的文件 B、建设工程项目施工中最终形成结果的文件 C、建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件
44、建设工程归档要求的保管期为永久、长期、短期，其分别为( B)。
A、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 B、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下
45、监理规范对监理资料的管理要求是(A )。
A、及时整理，真实完整，分类有序，总是负责，专人具体实施，及时归档 B、来源可靠，真实及时，分专业组织，专人管理，及时归档 46、建设工程项目信息的分类原则是( A)。
A、稳定性、兼容性、可扩展性、逻辑性、综合实用性 B、真实性、系统性、时效性、不完全性、层次性 47、检索设计的要步是(A )。
A、允许检索范围、检索密级、检索的及时、检索的手段、智能检索的实现 B、允许检索的范围、检索方便程序、外单位实现检索可能、数据的安全 48、建设工程归档时要求提供的监理文件立卷方法是( A)。P31 A、按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷
B、按照《建设工程监理规范》的施工合同文件、设计文件、监理规划等28类组卷 49、监理总结内容为( A)。
A、工程概况，监理组织、人员、设施，监理合同履约情况，监理工作成效，提出问题和建议 B、工程概况，监理规划执行情况，三大控制的情况，施工、监理合同履约，监理工 作成效 50、建设工程文件档案资料( A)。
A、由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成 B、由工程准备文件、监理文件、施工文件、竣工图组成 51、对数据的解释，最准确的是( B)。
A、数据就是信息，数据是客观规律的记录 B、数据是客观实体属性的反映 C、数据是信息的载体，信息是数据的灵魂 D、数据是记录下来的符号 52 系统是(A )。
A、由一个由相互有关联的多个要素，按照特定的规律，集合起来，具有特定功能的有机整体，它又是另一个更大系统性的一
部分 B、是一个由相关的多个不同能的子系统组成，具有特定功能的整体 53、建设工程项目信息构成中由(B )。
A、文字、图形、图表、照片、录像等可以存入计算机的工程信息组成 B、文字图形信息、语言信息、新技术信息 54、建设工程信息管理的基本环节有(A )。
A、信息和数据的收集、传递、加工、整理、检索、存储 B、信息的收集、传递、加工、整理、检索、存储 55、施工图是( D)。
A、工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图样B、工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件 C、工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样 D、工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸 56文件归档的含义是(D)。
A、建设、施工、监理、设计、勘察等单位将本单位的工程建设过程中形成的文件向本单位档案机构移交 B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案机构移交 C、建设单位将汇总的各单位档案向地方城建档案管理部门移交 D、A、B、C都进行移交
57、对列入城建档案馆接受范围的工程，应在工程(D )向当地城建档案馆移交工程文件
A、完工后立即 B、竣工验收后6个月内 C、竣工验收后 D、竣工验收后3个月内 58、向城建档案归档的应该是(B )。
A、所有工程文件 B、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件 C、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案 59、按照《建设工程监理规范》规定的监理资料有(B )。P34
A、监理大纲、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等28类监理资料
B、施工合同文件、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等28类监理资料 C、开工/复工令、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等23类监理资料
D、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报、监理日记等23类监理资料
监理资料28类：监理规划，监理月报，监理会议纪要，工程开工/复工报审表，工程延期报审与批复，工程暂停令，施工组织设计报审表，工程质量报验申请表，工程材料/构配件/设备报审表，工程竣工报验单，不合格项目处置记录，质量事故报告及处理结果，工程款支付申请表，工程款支付证书，工程变更费用与签认，分包单位资质报审表，供货单位资质材料，试验单位资质材料，有关进度控制的监理通知及回复，有关质量的监理通知及回复，有关造价的监理通知及回复，费用索赔报告及审批，工程及合同变更，合同争议、违约报告及处理意见，专题总结，月报总结，工程竣工总结，质量评估报告等28类。
60、按照《建设工程监理规范》的规定，监理表格体系有3大类，属于项目监理部填写的是(B )。 A、A类表和B类表 B、B类表和C类表
61、建设工程项目信息分类时，从信息的性质分，有(BCEH )。
A、战略性信息 B、组织类信息 C、管理类信息 D、管理型信息 E、经济类信息 F、业务性信息 G、合同管理信息 H、技术类信息
62、建设工程工程准备阶段的文件包括( B CDGH)等。
A、项目立项报告 B、项目建议书 C、可行性研究报告 D、专家建议文件 E、技术交底 F、监理委托合同 G、施工预算 H、建设工程开工审查表 63监理月报应包括的内容有( ABDHG)等。P52
A、本月工程概况B、本月工程形象进度C、本月监理合同履约情况D、工程质量E、工程变更F、费用索赔申请表G、工程计量及工程款支付H、分部工程验收资料
64、信息分发设计要点有( BCEF)。
A、决定分发对象 B、决定分发的项目、内容、范围 C、决定分发数据的结构、类型、精度 D、决定分发密级E、决定作用部门、使用目的、周期、频率 F决定提供信息的介质
65、按照归档整理规范，建筑安装工程的施工文件包括( )等。P35
A、施工技术准备文件 B、工程项目施工管理机构及负责人 C、图纸会审记录 D、施工试验记录 E、隐蔽工程检查记录F、施工安全措施 G、施工新技术 H、室外安装施工文件
施工文件包括;建筑安装工程和市政基础设施工程两类，建筑安装工程中又有土建工程、机电工程和室外工程。市政基础设施工程中又有施工技术准备，施工现场准备，工程变更、洽商记录，原材料、成品、半成品、构配件设备出场质量合格证及试验报告，施工试验记录，施工记录，预检记录，隐蔽工程检查（验收）记录，工程质量检查验收记录，功能性试验记录，质量事故及处理记录，竣工测量资料等12类文件。
66、竣工验收文件包括(BCEG )。P38
A、竣工图 B、工程竣工总结 C、竣工验收记录 D、档案验收结论 E、财务文件 F、竣工设备调试报告G、声像、微缩电子档案 H、工程质量保修书
竣工验收文件包括：工程竣工报告，竣工验收记录，财务文件，声像、缩微、电子档案 67、信息时代的特点有( ACDF)。P1~P2
A、信息是主体 B、信息就是财富C、信息是软资源 D、个性化、多样化E、大多数人使用信息 F、大多数劳动者主要从事脑力劳动G、信息爆炸 H、全面使用电脑 68、信息的特点有(CDEF )。P3
A、稳定性 B、不可分割性C、系统性 D、时效性 E、层次性 F、不完全性 69、施工招投标阶段应该收集的信息有( BCDFG)。
A、监理大纲 B、设计文件、图纸、概预算 C、建设单位前期报建资料 D、本工程适用规范、规程 E、市场信息 F、建筑市场造价及变化趋势 G、所在地建设单位信息 H、施工单位项目经理部组成 70、建设工程文件包括(BCDEF )。
A、监理规划 B、监理文件 C、工程准备阶段文件 D、施工文件 E、竣工图 F、竣工验收文件G、材料试验汇总表 H、财务文件I、技术设计图纸 J、施工组织设计
71、负责建设工程档案预验收的工程档案应该做到(ABDF )。
A、工程档案齐全、系统、完整 B、档案内容真实、准确 C、文件必须是原件或盖鲜章的复印件 D、按照A4幅面立卷 E、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》立卷 F、原件签章齐全 72、监理日记的特点是(BCDEF )。
A、由专业工程师或监理员记录 B、记录当日材料、人员、设备情况 C、由总监理工程师指定监理工程师记录 D、记录天气、温度情况 E、记录当日施工相关部位 F、记录有争议的问题 G、记录施工单位发生的问题 H、记录巡视情况 73、按照《建设工程文件归档整理规范》监理单位长期保存的建设工程项目监理文件有(ADEF )。
A、工程开工/复工审批表、暂停 B、监理月报C、监理规划 D、有关质量控制的监理通知 E、合同变更材料 F、工程竣工总结 G、费用索赔报告及审批 H、会议纪要
74、按照《建设工程监理规范》监理资料有(ACDEFGH )。P35
A、监理规划 B、监理大纲C、测量核检资料 D、工程进度计划 E、分包单位资格报审表 F、工程材料、构配件、设备质量证明 G、施工组织设计 H监理工程通知单
75、基于互联网的建设工程项目信息管理系统基本功能是(BCDF )。P70
A、在线项目管理 B、通知与桌面管理 C、工作流管理 D、文档管理 E、电子商务 F、项目通信与协同工作
基于互联网的建设工程项目信息管理系统基本功能是（6个功能）：通知与桌面管理，日历和任务管理，文档管理，项目通信与协同工作，工作流管理，网站管理与报告。
76、建设工程信息管理的合同管理子系统功能有( ACE)。
A、合同文件、资料管理 B、安全事故处理记录C、涉外的外汇拆算 D、合同价与投资分配、概算、预算对比分析 E、提供合同标准文本
综合分析题
钢铁大厦建设工程项目的业主与某监理公司和某建筑公司分别签订了建设工程施工阶段委托监理合同和建设工程施工合同。为了能及时掌握准确完整的信息，以便依靠有效的信息对该建设工程的质量、进度、投资实施最佳控制，项目总监理工程师召集了有关监理人员专门讨论了如何加强监理文件档案资料的管理问题，涉及到有关监理文件档案资料管理的意义、内容和组织等方面的问题。 [问题]
1. 你认为对监理文件档案资料进行科学管理的意义何在？
2. 在项目监理部，对监理文件档案资料管理部门和实施人员的要求如何？ 3. 监理文件档案资料管理的主要内容是哪些？ 4. 施工阶段监理工作的基本表达的种类和用途如何？
5. 在监理内部和监理外部，工程建设监理文件和档案的传递流程如何？ [参考答案]
1. 监理文件档案资料进行科学管理的意义为： （1）可以为监理工作的顺利开展创造良好条件； （2）可以极大地提高监理工作效率；
（3）可以为建设工程档案的归档提供可靠保证。 2. 对监理文件档案资料管理部门和人员的要求有：
（1）应由项目管理的信息管理部门专门负责建设工程项目的信息、管理工作，其中包括监理文件档案的管理。
（2）应由信息管理部门中的资料管理人员负责文件和档案资料的管理和保存。 （3）对信息管理部门中的资料管理人员的要求是： 1）熟悉各项监理业务；
2）全面了解和掌握工程建设进展和监理工作开展的实际情况。 3. 监理文件档案资料管理的主要内容包括： （1）监理文件档案和档案收文与登记； （2）监理文件档案资料传阅与登记； （3）监理文件档案资料发文与登记； （4）监理文件档案资料分类与存放； （5）监理文件档案资料归档；
（6）监理文件档案资料借阅、更改与作废。 4. 监理工作表式的种类和用途：
（1）A类表10个，为承包单位用，为承包单位与监理单位之间的联系表，由承包单位填写，向监理单位提交申请或回复。 （2）B类表6个，为监理单位用表，是监理单位与承包单位之间的联系表，由监理单位填写，向承包单位发出指令或指复。 （3）C类表2个，为各方通用，是工程监理单位、承包单位、建设单位等各有关单位之间的联系表。 5. 监理文件和档案资料传递流程是：
（1）在监理内部，所有文件和档案资料都必须先送信息管理部门，进行统一整理分类，归档保存，然后由信息管理部门根据总监理工程师或其授权监理工程师指令和监理工作的需要，分别将文件和档案资料传递给有关的监理工程师。
（2）在监理外部，在发送或接收监理单位、设计单位、施工单位、材料供应单位及其他单位的文件和档案资料时，也应由信息管理部门负责进行，这样只有一个进出口通道，从而在组织上保证文件和档案资料的有效管理。
监理工程师对工程实施监理的主要方法是控制，控制的基础是信息，信息管理是工程监理任务的主要内容之一。及时掌握准确、完整的信息，可以使监理工程师耳聪目明，可以更加卓有成效地完成监理任务。信息管理工作的好坏，将会直接影响着监理工作的成败。监理工程师应重视建设工程项目的信息管理工作，掌握信息管理方法。 一、信息技术对建设工程的影响
具体而言，信息技术对工程项目管理的影响在于：1)建设工程系统的集成化，包括各方建设工程系统的集成以及建设工程系统与其他管理系统(项目开发管理、物业管理)在时间上的集成。2)建设工程组织的虚拟化。在大型项目中，建设工程组织在地理上分散，但在工作上协同。3)在建设工程的方法上，由于信息沟通技术的应用，项目实施中有效的信息沟通与组织协调使工程建设各方可以更多地采用主动控制，避免了许多不必要的工期延迟和费用损失，目标控制更为有效。建设工程任务的变化，信息管理更为重要，甚至产生了以信息处理和项目战略规划为主要任务的新型管理模式——项目控制(Project Controlling)。 二、建设工程项目管理中的信息 （一）建设工程项目信息的构成
1．文字图形信息:包括勘察、测绘、设计图纸及说明书、计算书、合同，工作条例及规定，施工组织设计，情况报告，原始记录，统计图表、报表，信函等信息。
2．语言信息:包括口头分配任务、作指示、汇报、工作检查、介绍情况、谈判交涉、建议、批评、工作讨论研究、会议等信息。 3．新技术信息:包括通过网络、电话、电报、电传、计算机、电视、录像、录音、广播等现代化手段收集及处理的一部分信息。 监理工作者应当捕捉各种信息并加工处理和运用各种信息。 （二）建设工程项目信息的分类原则和方法 1．信息分类的原则
对建设项目的信息进行分类必须遵循以下基本原则：
(1)稳定性:信息分类应选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和标准。信息分类体系应建立在对基本概念和划分对象的透彻理解基础上。
(2)兼容性:项目信息分类体系必须考虑到项目各参与方所应用的编码体系的情况，项目信息分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要。同时，与有关国际、国内标准的一致性也是兼容性应考虑的内容。
(3)可扩展性:项目信息分类体系应具备较强的灵活性，可以在使用过程中进行方便的扩展。在分类中通常应设置收容类目(或称为“其他”)，以保证增加新的信息类型时，不至于打乱已建立的分类体系，同时一个通用的信息分类体系还应为具体环境中信息分类体系的拓展和细化创造条件。
(4)逻辑性原则:项目信息分类体系中信息类目的设置有着极强的逻辑性，如要求同一层面上各个子类互相排斥。
(5)综合实用性:信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中进行整体考虑。这体现在信息分类的标准与方法的选择上，应综合考虑项目的实施环境和信息技术工具。确定具体应用环境中的项目信息分类体系，应避免对通用信息分类体系的生搬硬套。 2．项目信息分类基本方法
根据国际上的发展和研究，建设工程项目信息分类有两种基本方法：
(1)线分类法:线分类法又名层级分类法或树状结构分类法。它是将分类对象按所选定的若干属性或特征逐次地分成若干个层级目录，并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系。
(2)面分类法:面分类法是将所选定的分类对象的若干属性或特征视为若干个“面”，每个“面”中又可以分成许多彼此独立的若干个类目。面分类法具有良好的适应性，而且十分利于计算机处理信息。 （三）建设工程项目信息的分类
建设工程项目监理过程中，涉及大量的信息，这些信息依据不同标准可划分如下： 1．按照建设工程的目标划分
(1)投资控制信息:投资控制信息是指与投资控制直接有关的信息。如各种估算指标、类似工程造价、物价指数；设计概算、概算定额；施工图预算、预算定额；工程项目投资估算；合同价组成；投资目标体系；计划工程量、已完工程量、单位时间付款报表、工程量变化表、人工、材料调差表；索赔费用表；投资偏差、已完工程结算；竣工决算、施工阶段的支付账单；原材料价格、机械设备台班费、人工费、运杂费等。
(2)质量控制信息”:指建设工程项目质量有关的信息，如国家有关的质量法规、政策及质量标准、项目建设标准；质量目标体系和质量目标的分解；质量控制工作流程、质量控制的工作制度、质量控制的方法；质量控制的风险分析；质量抽样检查的数据；各个环节工作的质量(工程项目决策的质量、设计的质量、施工的质量)；质量事故记录和处理报告等。
(3)进度控制信息:指与进度相关的信息，如施工定额；项目总进度计划、进度目标分解、项目年度计划、工程总网络计划和子网络计划、计划进度与实际进度偏差；网络计划的优化、网络计划的调整情况；进度控制的工作流程、进度控制的工作制度、进度控制的风险分析等。
(4)合同管理信息:指建设工程相关的各种合同信息，如工程招投标文件；工程建设施工承包合同，物资设备供应合同，咨询、监理合同；合同的指标分解体系；合同签订、变更、执行情况；合同的索赔等。 2．按照建设工程项目信息的来源划分
(1)项目内部信息:指建设工程项目各个阶段、各个环节、各有关单位发生的信息总体。内部信息取自建设项目本身，如工程概况、设计文件、施工方案、合同结构、合同管理制度，信息资料的编码系统、信息目录表，会议制度，监理班子的组织，项目的投资目标、项目的质量目标、项目的进度目标等。
(2)项目外部信息:来自项目外部环境的信息称为外部信息。如国家有关的政策及法规；国内及国际市场的原材料及设备价格、市场变化；物价指数；类似工程造价、进度；投标单位的实力、投标单位的信誉、毗邻单位情况；新技术、新材料、新方法；国际环境的变化；资金市场变化等。
3．按照信息的稳定程度划分
(1)固定信息:指在一定时间内相对稳定不变的信息，包括标准信息、计划信息和查询信息。标准信息主要指各种定额和标准，如施工定额、原材料消耗定额、生产作业计划标准、设备和工具的耗损程度等。计划信息反映在计划期内已定任务的各项指标情况。查询信息主要指国家和行业颁发的技术标准、不变价格、监理工作制度、监理工程师的人事卡片等。
(2)流动信息:是指在不断变化的动态信息。如项目实施阶段的质量、投资及进度的统计信息；反映在某一时刻，项目建设的实际进程及计划完成情况；项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数、人工工日数等。
4．按照信息的层次划分
(1)战略性信息:指该项目建设过程中的战略决策所需的信息、投资总额、建设总工期、承包商的选定、合同价的确定等信息。 (2)管理型信息:指项目年度进度计划、财务计划等。
(3)业务性信息:指的是各业务部门的日常信息，较具体，精度较高。
5．按照信息的性质划分:将建设项目信息按项目管理功能划分为：组织类信息、管理类信息、经济类信息和技术类信息四大类， 6．按其他标准划分:1)按照信息范围的不同，可以把建设工程项目信息分为精细的信息和摘要的信息两类。2)按照信息时间的不同，可以把建设工程项目信息分为历史性信息、即时信息和预测性信息三大类。3)按照监理阶段的不同，可以把建设工程项目信息分为计划的、作业的、核算的、报告的信息。在监理开始时，要有计划的信息；在监理过程中，要有作业的和核算的信息；在某一项目的监理工作结束时，要有报告的信息。4)按照对信息的期待性不同，可以把建设工程项目信息分为预知的和突发的信息两类。预知的信息是监理工程师可以估计到的，它产生在正常情况下；突发的信息是监理工程师难以预计的，它发生在特殊情况下。 三、建设工程项目信息管理
（一）信息管理的概念:所谓信息管理是指对信息的收集、加工整理、储存、传递与应用等一系列工作的总称。 （二）建设工程项目信息管理的基本任务
监理工程师的信息管理的任务主要包括：1)组织项目基本情况信息的收集并系统化，编制项目手册。2)项目报告及各种资料的规定，例如资料的格式、内容、数据结构要求。3)按照项目实施、项目组织、项目管理工作过程建立项目管理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运行，并控制信息流。4)文件档案管理工作。 （三）建设工程信息管理工作的原则
监理工程师在进行建设工程信息管理实践中逐步形成了以下基本原则。1．标准化原则2．有效性原则3．定量化原则4．时效性原则5．高效处理原则6．可预见原则 （四）信息分类编码的方法与编码原则
信息编码是：将事物或概念赋予一定规律性、易于计算机和人识别与处理的符号。项目信息编码是项目信息分类体系的体现，对项目信息进行编码的基本原则包括：1．唯一性2．合理性3．可扩充性4．简单性5．适用性6．规范性 （五）建设工程项目管理中常用的几种信息代码非类标准
目前，在国际、国内应用较为广泛的通用标准信息分类体系有以下几种： 1．美国建筑规范学会的CSI体系 2．美国UNIFORMAT体系 3．ISO体系
4．北京市地方标准《建筑安装工程资料管理规程》中提出了一个“专业工程分类编码参考表”
合同管理试题
1.下列关于代理的表述，不正确的是（ ）。
A.代理的民事责任由被代理人承担 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 2.对设计投标人的资格审查不包括（ ）。
A.证书的种类 B.证书级别 C.允许承接的任务范围 D.近几年完成工程项目表 3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（ ）。
A.招标文件要求的天数 B.投标书内承包人承诺的天数 C.发包人和承包人协商的天数 D.承包人提交的施工组织设计中的天数
4.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，应该（ ）。
A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算 B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金 C.采购方不可以提出解除合同要求 D.按合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金 5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内（ ）。 A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务 C.债权人应要求债务人履行债务 D.债权人可强迫债务人履行债务
6.招标人确定中标后（ ）天内，应向有关行政监督部门提交招标、投标的书面报告。 A.7 B.14 C.15 D.30
7.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（ ）。 A.不可顺延 B.可顺延2天 C.可顺延3天 D.可顺延6天
8.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向监理工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 A.7 B.14 C.15 D.28
9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的（ ）情形下，对方可以要求继续履行。
A.事实上不能履行 B.债务的标的不适于强制履行 C.债权人在合理期限内未要求履行 D.履行费用不高 10.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后（ ）日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。 A.1 B.3 C.7 D.14
答案：1、D 2、B 3、D 4、B 5、C 6、D 7、A 8、B 9、B 10、B
1.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后，28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以（ ）。 A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿 B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖 C.催告发包人支付结算价款 D.不承担保管责任
2.FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是（ ）的规定。 A.招标公告 B.投标文件 C.中标通知书 D.招标文件
3.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，承包人可要求对超出（ ）的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。 A.实际成本 B.计划成本 C.合理成本 D.成本和利润
4.保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。 A.合同 B.连带保证 C.法律 D.一般保证
5.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使（ ）。 A.撤销权 B.同时履行抗辩权 C.后履行抗辩权 D.不安抗辩权 6.采用综合评分法进行评标时，以（ ）投标书为最优。
A.得分最高的 B.得分最低的 C.评标价最高的 D.评标价最低的
7.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以（ ）的身份判断，公正地进行调解。 A.委托人 B.承包人 C.独立 D.双方
8.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括（ ）。
A.合同工期 B.工程承包范围 C.合同生效时间 D.违约、索赔和争议 9.由承包人采购的材料设备，发包人（ ）。
A.应指定生产厂商 B.可建议生产厂商 C.不可指定生产厂商 D.协助进行招标
10.FIDIC施工合同条件中，如果发生（ ），业主应对承包商受到的实际损失包括利润给予补偿。 A.亚声速飞行物产生的压力波 B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵 D.军事政变 答案：1、A 2、A 3、A 4、B 5、C 6、A 7、D 8、B 9、D 10、C 1.《建设工程质量管理条例》规定，竣工结算时（ ）。 A.不再扣留质量保修金
B.按工程结算价的1％扣留质量保修金 C.扣留适当的保修费用
D.承包、发包双方协商解决质量保修金
2.在FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应（ ）。
A.由业主承担 B.由承包商承担 C.由监理工程师确定由谁承担 D.视检验结果是否合格而划分责任归属 3.用评标价法评标时，所谓的\"评标价\"是指（ ）。
A.中标价 B.投标价 C.合同价 D.评审标书优劣的衡量方法
4.在施工过程中，监理工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后（ ）天内予以确认答复。 A.3 B.7 C.14 D.28
5.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（ ）执行。 A.地方标准 B.行业标准 C.合同约定 D.企业标准
6.某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应（ ）。 A.拒绝接收索赔意向 B.接收索赔意向 C.提交发包人审核 D.与承包产协商索赔事项 7.邀请招标的邀请对象数目以（ ）家为宜。 A.3 B.5 C.7 D.5～7
8.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是（ ）。
A.保证设计质量 B.完成施工图设计 C.配合施工 D.保护发包人的知识产权 9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由（ ）。
A.承包人负责 B.发包人负责 C.谁承担视具体情况决定 D.承包人和发包人共同负责 10.监理工程师在确认工期是否顺延时，应当首先（ ）。
A.依据合同确认责任者 B.分析施工进度计划 C.判断是否符合顺延工期的条件 D.考察事件实际造成的时间 答案：1、D 2、B 3、C 4、C 5、C 6、C 7、C 8、C 9、C 10、A
1.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件（ ），提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。 A.发生后的28天内 B.全部消除后 C.影响结束后的14天内 D.影响结束后的28天内 2.格式条款又被称为（ ）。
A.标准条款 B.正式条款 C.强制条款 D.附加条款
3.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用（ ）合同。 A.总价 B.成本加酬金 C.单价 D.估计工程量单价
4.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过（ ）审核签认后才可以使用。 A.项目经理 B.设计单位负责人 C.监理工程师 D.承包方技术负责人 5.FIDIC施工合同条件中的担保期限至（ ）为止。
A.承包商圆满完成施工义务 B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.监理工程师分发接收证书 D.承包商收到最后一笔尾款
6.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为（ ）。 A.合同有效 B.合同无效 C.合同不成立 D.可变更合同 7.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当（ ）。
A.经对方同意 B.通知对方 C.由仲裁机构解除 D.由人民法院执行解除
8.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（ ）。 A.质押 B.动产 C.专利权 D.财产权
9.监理评标通常采用（ ），对各投标人的综合能力进行对比。 A.评标价法 B.综合评分法 C.加权打分法 D.专家评审法 10.定金的数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（ ）。 A.15％ B.20％ C.25％ D.30％
答案：1、A 2、D 3、C 4、D 5、D 6、B 7、B 8、A 9、C 10、D
1.承包商不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（ ）天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。 A.5 B.7 C.10 D.15
2.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前（ ）天。 A.7 B.14 C.15 D.30
3.监理工程师是依据（ ）的质量标准对承包人的工程质量进行检查。 A.法律规定 B.国家强制性 C.合同约定 D.工程所在地
4.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由（ ）负责。 A.供货方 B.运输部门 C.采购方 D.供货方和运输部门共同 5.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从（ ）内开支。
A.承包商的工程款 B.暂列金额 C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项 6.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满后没有履行债务的，债权人（ ）。
A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B.只可要求债务人履行债务 C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任
7.债权人分立、合并或者变更住所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以（ ）或将标的物提存。 A.终止合同 B.解除合同 C.中止合同 D.不履行合同 8.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得（ ）的认可。 A.发包人 B.委托人 C.承包人 D.分包人
9.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ ）承担。 A.承包人 B.发包人或第三人 C.发包人 D.监理工程师或第三人 10.由异常恶劣的气候条件造成的停工是（ ）。
A.不可原谅延期，不给补偿费用 B.不可原谅延期，但给补偿费用 C.可原谅延期且给补偿费用 D.可原谅延期，但不给补偿费用
答案：1、C 2、C 3、C 4、C 5、D 6、B 7、C 8、B 9、B 10、A 1.开标时，应当作为无效投标文件的情形是（ ）。
A.未密封投标文件的 B.关键内容字迹无法辨认的 C.未提供投保证金和投标保证的 D.未附联合体各方共同投标协议的 E.无项目经理印章的
2.在施工过程中，监理工程师发出暂停施工指示的起因可能是（ ）。
A.施工质量不合格 B.地方法规要求在某一时段内不允许施工 C.发包人延误支付工程进度款 D.发生不可抗力 E.发包人订购的设备不能按时到货
3.FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包含有\"暂列金额\"款项，对此款项的理解正确的是（ ）。
A.不包含在合同价格之内 B.属于业主的备用金 C.可作为供意外用途的开支 D.支付时不需业主同意 E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
4.当事人在（ ）情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议的 B.仲裁委员会无权仲裁的 C.裁决所依据的证据不全面 D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据 E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
5.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足（ ）的需要。
A.设备材料采购 B.施工图会审 C.施工 D.非标准设备制作 E.设计交底 6.在FIDIC施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及（ ）。
A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致 B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致 C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现 D.承包商拟采用的拖工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 E.承包商的施工人员的到位情况
7.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑（ ）。
A.所签合同的合法性 B.所签合同的经济性 C.所签合同的真实性 D.履行的可能性 E.违约的承担能力 8.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括（ ）。
A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人 B.在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定 C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务 D.负责合同的协调管理工作 E.对工程设计变更进行审批 9.在FIDIC施工合同条件下，监理工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是（ ）。
A.实施工作说明书 B.变更工作实施的质量标准 C.提出工期顺延要求 D.提出变更费用要求 E.对进度计划作必要修改的建议
10.在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是（ ）。
A.公共当局引起的延误 B.对竣工检验的干扰 C.业主提前占用工程 D.业主的干扰 E.变更导致竣工时间的延长 参考答案：
1、BD 2、ADE 3、BC 4、ABC 5、AE 6、ACD 7、ABDE 8、CE 9、ACE 10、CD 1.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括（ ）。
A.招标方式 B.投标人名称 C.招标文件 D.计划工期 E.对投标人的资质要求 2.一个准确的施工计划对合同涉及的有关各方都有重要作用，主要表现在（ ）。
A.要求承包商按计划施工 B.监理工程师应按施工计划做好保证工作顺利进行的协调管理工作 C.制定业主是否延误移交施工现场、送发图纸 D.表明制造和现场进展情况 E.对施工进度计划进行修订 3.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾（ ）。 A.科学性 B.节约性 C.严格性 D.完整性 E.灵活性
4.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好（ ）。
A.特殊专业工程不允许分包 B.主体工程的施工任务不允许分包 C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成
5.FIDIC施工合同条件规定，属于业主风险的有（ ）。
A.工程所在国军事政变造成的损失 B.放射性污染引起的损失 C.施工质量出现问题造成的损失 D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为 E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
6.在FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有（ ）。
A.后续法规的调整8对竣工验收的于扰 C.非承包人原因检验导致施工延误 D.延误发放图纸E.承包人依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误
7.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对（ ）设立。
A.专业工程施工资质 B.外地区投标人 C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要求 8.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有（ ）。
A.工程发包主体资格的当事人 B.工程使用权的合法当事人 C.支付工程价款能力的当事人 D.取得当事人资格的合法继承人 E.工程施工承包主体资格的当事人
9.在FIDIC施工中，属于承包商应提供的担保是（ ）。
A.支付担保 B.预付款担保 C.履约担保 D.质量担保 E.进度担保
10.监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是（ ）。
A.首先要划清施工进度拖延的责任 B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期 C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期 D.监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力 E.监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作。同时要求相应缩短合同工期 参考答案：
1、ABE 2、ACD 3、ADE 4、ACD 5、BE 6、BCD 7、BCDE 8、BCD 9、DE 10、BCDE 1.《中华人民共和国担保法》规定，保证担保的范围包括（ ）。
A.主债权及利息 B.定金 C.损害赔偿金 D.实现债权的费用 E.主合同标的 2.建设工程的保证人一般是（ ）。
A.法人 B.银行 C.担保公司 D.公证机关 E.建设行政主管部门 3.施工招标的独立合同包工作范围应是（ ）的施工内容。
A.整个工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程 E.特殊专业工程
4.作为推荐使用的施工合同范本由（ ）三部分组成。
A.协议书 B.合同条件 C.通用条款 D.专用条款 E.附件 5.委托监理合同示范文本中，监理人的权利有（ ）。
A.获得监理酬金的权利 B.对建设工程规模的建议权 C.选择承包人的决定权 D.对施工进度进行检查监督 E.建筑材料的检验权
6.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是（ ）。
A.保证设计质量 B.完成各阶段设计任务 C.对外商的设计资料进行审查 D.配合施工 E.保护设计人的知识产权 7.依据施工合同通用条款中有关法律法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有（ ）。
A.完成合同约定的所有内容 B.发包人提出工程竣工报告 C.有施工单位签署的工程质量保修书 D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 E.责令整改的问题全部整改完毕 8.FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括（，）。
A.施工中涉及公共部门原因引起的延误 B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误 C.竣工验收不能按计划正常进行 D.后续法规调整引起的延误 E.发生不可抗力事件的影响 9.设计合同示范文本中规定，设计人的责任有（ ）。
A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底 B.解决施工中出现的设计问题 C.为施工承包人提供设计依据的基础资料 D.组织施工招标工作 E.参加工程验收工作
10.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明（ ）。
A.打算采用的施工方案 B.打算采用的施工组织方案 C.打算采用的施工计划安排 D.修改进度计划的时间安排 E.预计应支付给承包商费用的资金估算表
答案：1、CDE 2、ABC 3、ACDE 4、AD 5、BDE 6、BCDE 7、CD 8、ABCD 9、ACE 10、ABCE 1.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（ ）。 A.有效 B.无效 C.公证后有效 D.追认后有效
2.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由（ ）鉴定部门鉴定。 A.法定 B.人民法院指定的 C.当事人约定的 D.仲裁指定的
3.下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件的是（ ）。 A.修好通行道路 B.接通电源水源 C.挖好排水沟渠 D.测绘地形图
4.在施工过程中，监理工程师的检查、检验影响了承包人施工的正常进行，如检查、检验合格，应由（ ）。
A.承包人承担影响正常施工的费用 B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期 C.承包人只给予发包人顺延相应工期 D.发包人和承包人承担责任 5.承包人在一般的情况下不参与（ ）。
A.投料试车 B.单机无负荷试车 C.竣工验收 D.联动无负荷试车
6.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，监理工程师应于（ ）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
A.提交竣工验收申请日 B.竣工验收之日 C.本该进行竣工验收日 D.承包商提交检验申请之后第28日 7.基于被代理人对代理人的委托授权香味而产生的代理是（ ）。 A.法定代理 B.指定代理 C.表见代理 D.委托代理 8.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为（ ）。 A.计划合同 B.双务合同 C.诺成合同 D.要式合同
9.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明的材料，通常称为（ ）。
A.资格预审 B.资格审查 C.资格后审 D.资格核查
10.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额15万元，监理人已叫乃税金2万元，委托人应承担的赔偿金额为（ ）万元。 A.23 B.15 C.13 D.8
答案：1、A 2、A 3、D 4、B 5、A 6、C 7、D 8、D 9、C 10、D 1.监理工程师对承包人设计的图纸审核签认后，（ ）。
A.免除了承包人的设计责任 B.责任由监理工程师承担 C.设计责任由发包人承担 D.不能免除承包人的设计责任 2.工程开工后，承包人应按照（ ）确认的进度计划组织施工。 A.项目经理 B.发包人 C.设计人 D.监理工程师
3.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（ ）承担。 A.施工承包人 B.建设单位 C.供货方 D.采购方
4.FIDIC施丁合同条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应（ ）。
A.运走施工设备 B.以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C.更换施工设备 D.暂停施工 5.施工人员在停工后改做其他工作的，应（ ）。
A.适当补偿降效损失 B.按停工损失计算 C.按停工损失的一半计算 D.不给予补偿降效损失 6.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则（ ）。 A.行为人承担民事责任 B.视为不同意 C.本人承担民事责任 D.视为同意 7.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是（ ）。
A.无效合同条款 B.保证施工安全条款 C.有效合同条款 D.强制性合同条款 8.设计招标的特点是（ ）。
A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争 B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C.设计投标书的竞争 D.设计费用的竞争 9.作为定标的主要依据是（ ）。
A.评标价 B.投标报价 C.评标报告 D.投标文件
10.施工合同示范文本规定，合同约定有T程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前（ ）天。 A.7 B.14 C.15 D.30
答案：1、D 2、D 3、C 4、B 5、A 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A
1.监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是（ ）。
A.要求承包人在合理的状态下施工 B.监理工程师对工程延期的批准 C.作为承包人进行工期索赔的依据 D.对承包人赶工措施的批准
2.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从（ ）内开支。
A.承包商的工程款 B.暂列金额 C.预备费 D.工程量清单中相应的工作内容项 3.下列关于无权代理的表述，正确的是（ ）。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C.代理权终止后继续行使代理行为 D.被代理人不可以对无权代理行使\"追认权\"
4.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件（ ）的具体表现。
A.当事人必须是法人组织 B.意思表示真实 C.不违反法律或社会公共利益 D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力 5.合同当事人约定了定金3万元，违约金4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方（ ）。 A.3万元 B.6万元 C.7万元 D.10万元
6.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为（ ）。 A.正常监理工作 B.附加监理工作 C.额外监理工作 D.新的委托监理合同工作 7.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在（ ）。 A.施工合同通用条款之后 B.中标通知书之前 C.投标书之前 D.工程量清单之前 8.联动无负荷试车合格后，（ ）在试车记录上签字。
A.监理工程师 B.发包人和承包人 C.监理工程师和承包人 D.监理工程师和发包人 9.FIDIC合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应（ ）。
A.考虑非承包人原因应顺延的工期 B.考虑承包人原因造成的拖延 C.固定不变 D.对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整
10.合同公证与签证的相同点不包括（ ）。
A.都实行自愿申请原则 B.两者的内容与范围相同 C.目的相同 D.适用范围相同 答案：1、A 2、B 3、C 4、D 5、B 6、B 7、D 8、B 9、C 10、D 1.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是（ ）。
A.合同约定了履行顺序 B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务 C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务 D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化
2.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是（ ）。 A.行政机关 B.国家机关隶属机构 C.依法成立的组织 D.依法成立的协会 3.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是（ ）。 A.专家评定 B.加权打分量化 C.综合评分 D.评标价法
4.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及\"费用\"这一术语，其含义是指（ ）。
A.不应由发包人承担的经济支出 B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出 D.应由发包人和承包人承担的经济支出
5.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应（ ）。 A.由承包人承担 B.由发包人承担 C.由双方以书面形式设定 D.由监理工程师确定
6.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人应发函申请工程竣工验收，并递交必须经（ ）签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.总监理工程师 D.监理单位技术负责人
7.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（ ）承担。 A.供货方 B.采购方 C.双方共同 D.监理方
8.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在（ ）可运出施工现场。 A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后 C.任何时候 D.其他施工现场需要时
9.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力。监理工程师（ ）。 A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知 B.必须马上处理该项索赔 C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表
10.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是（ ）。
A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示 B.代理人以自己的名义实施法律行为 C.代理人可超越代理权限行使代理权 D.代理人的不当代理
答案：1、B 2、C 3、B 4、B 5、C 6、C 7、B 8、A 9、A 10、A
1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价、政府指导价的合同，在合同的交付期限内，政府对价格调整时，按照（ ）计价。
A.原价格 B.交付时价格 C.原价格和交付时价格高者 D.原价和交付价格低者
2.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成3万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成4万元损失，但乙方支出了1万元的防止损失措施费，甲方应（ ）。
A.赔偿乙方3万元损失 B.赔偿乙方4万元损失 C.赔偿乙方5万元损失 D.赔偿乙方8万元损失 3.公开招标缺点的核心是（ ）。
A.招标时间长、费用高 B.评标工作量大 C.申请投标人较多 D.要设置资格预审程序 4.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容不包括（ ）。
A.报价计算的正确性 B.评标价的优劣 C.投标人的资格 D.投标保证有效性 5.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（ ）。 A.施工方案B设计变更的期限 C.竣工验收的标准 D.合理使用年限
6.涉及保密，要求直接发包的工程，标准化合同协议书内的合同价款是（ ）填写的。
A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款 B.依据监理单位合理确定的价款 C.依据承包人提出的合理价款 D.依据投标书的中标合同价款
7.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（ ）小时内向监理工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。 A.7 B.14 C.24 D.48
8.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定，可在承付期内（ ）。
A.拒付全部货款和运杂费 B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分的运杂费 C.拒付多付部分的货款和运杂费 D.延期支付全部货款和运杂费
9.在FIDIC施工合同履行中。因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿（ ）。 A.部分损失 B.一半损失 C.实际损失 D.额外损失 10.下列关于FIDIC分包合同的履行管理，表述正确的是（ ）。
A.监理工程师对分包工程无权发布指示 B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理 C.分包合同的当事人是业主和分包商 D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任 答案：1、B 2、B 3、A 4、B 5、D 6、A 7、D 8、C 9、C 10、D 1.合同履行中的抗辩权包括（ ）。
A.中止履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权 E.代位履行抗辩权 2.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括（ ）。 A.人员服务 B.资金服务 C.信息服务 D.管理服务 E.物质服务 3.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有（ ）。
A.办理施工所需的证件 B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责已完成工程的成品保护 E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 4.设备验收阶段的监理工作主要有（ ）。
A.开工检验 B.安装调试检验 C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 5.承包人提出的费用索赔中，人工费包括（ ）。
A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低的损失费 D.闲置人员在停工期间的福利费 E.计日工资 6.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有（ ）。
A.债务人许可债权人转让债权的 B.债权人许可债务人转让债务的 C.债权人与债务人协议变更主合同 D.债权人要求债务人履行债务 E.主债务履行期间
7.无标底的综合评分法常采用（ ）作为标准值。
A.最高报价 B.最低报价 C.平均报价 D.评标价 E.复合标底
8.在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有（ ）。 A.采购方在合同内填错到货地点 B.供货方在合同内填错到货地点 C.未在合同内约定到货地点 D.运输部门错送到货地点 E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方
9.在FIDIC施工合同条件中，监理工程师可批准承包商进行合理的利润索赔的情况有（ ）。
A.业主提前占用工程 B.对竣工检验的干扰 C.非承包原因检验导致施工的延误 D.其他承包人的干扰 E.不可预见的外界条件
10.在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过（ ）来实现抵押权。
A.人民法院起诉 B.仲裁机构仲裁 C.协议拍卖抵押物 D.协议变卖抵押物 E.协议以抵押物折价 答案：1、BCD 2、ACE 3、BCDE 4、CDE 5、ABC 6、Bc 7、BC 8、ACE 9、ABC 10、ACDE 1.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是（ ）。
A.保证设计质量 B.完成各阶段设计任务 C.对外商的设计资料进行审查 D.配合施工 E.保护设计人的知识产权 2.根据通用条款的规定，发包人是指在协议书中约定的（ ）。
A.具有工程发包主体资格的当事人 B.具有支付工程价款能力的当事人 C.取得当事人资格的合法继承人 D.具有工程施工承包主体资格的当事人 E.监理单位委派的总监理工程师 3.下列关于FIDIC编制的分包合同的说法，正确的是（ ）。
A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险命题地转移给分包商 B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同 C.承包商应向分包商收取分包管理费 D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节 E.可以允许业主与分包商私下约定
4.“建筑丁程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有（ ）。
A.渐变原因造成的损失 B.原材料缺陷引起的损失 C.领有供运输行驶执照的车辆损失 D.自然事件引起的损失 E.意外事故造成的损失
5.监理招标的评标主要侧重于对（ ）的评定。
A.投标报价的高低 B.监理单位的资质能力 C.实施监理任务的计划 D.派驻现场监理人员的素质 E.理解业主的意图 6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ）。
A.不可抗力 B.承包人的违约 C.施工机械发生故障 D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行 E.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 7.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括（ ）。
A.在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫 C.提供具备施工条件的场地 D.将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地 E.向承包人提供施工现场办公和生活用房 8.监理工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（ ）。
A.事态调查 B.实际损失分析 C.证据资料收集 D.损害事件原因分析 E.索赔理由分析 9.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（ ）有权变更或撤销合同。 A.人民政府 B.人民检察院 C.人民法院 D.建设行政主管部门 E.仲裁机构 10.委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使（ ）。
A.对生产工艺设计要求的认定权 B.更换监理人员的权利 C.对工程施工组织设计的审批权 D.发布开工令的权利 E.监理工作执行情况的检查权
答案：1、ABCD 2、ABC 3、AC 4、ABC 5、BCD 6、ADE 7、ACD 8、ABDE 9、CE 10、ABE 1.质量保修书的主要内容包括（ ）。
A.质量保修期 B.保修费用 C.质量保修责任 D.质量保修标准 E.工程质量保修范围和内容 2.发包人进行委托监理时，应当将（ ）以书面形式通知承包人。
A.委托的监理单位名称 B.监理工程师的姓名 C.监理内容 D.监理权限 E.发包人的姓名 3.FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有\"暂列金额\"款项，对此款项的理解正确的是（ ）。
A.不包含在合同价格之内 B.属于业主的备用金 C.可作为供意外用途的开支 D.支付时不需业主同意 E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
4.FIDIC施工合同通用条件规定，发生（ ）时，可以给承包商合理延长合同工期。
A.放线错误 B.发生变更 C.施工中遇到异常不利气候条件 D.由于传染病或政府行为导致工期延误 E.施工中遇到其他承包商的干扰
5.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，\"合理期限\"要根据要约发出的（ ）确定，应当注意双方的利益平衡。 A.具体内容 B.要约人 C.意思表示 D.客观情况 E.交易习惯 6.在设计合同的履行期间，发包人可能承担的违约责任是（ ）。
A.设计错误 B.不可抗力事件 C.审批工作的延误 D.发包人延误支付设计人设计费 E.因发包人原因要求解除合同 7.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好（ ）。
A.特殊专业工程不允许分包 B.主体工程的施工任务不允许分包 C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成
8.在FIDIC分包合同中，在（ ）情况下，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任。
A.监理工程师不认可分包商报表中的某些款项 B.业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款 C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议 D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表 E.承包商与业主发生合同争议
9.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在工作中必须注意（ ）原则。
A.防止干扰事件的扩大 B.从工程整体效应、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动 C.按照合同约定行事 D.从事实出发，实事求是 E.减少承包人的索赔几率 10.业主应承担的风险义务包括（ ）。
A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动 B.外币支付部分由于汇率变化的影响 C.法令、政策变化对工程成本的影响 D.由于承包商的失误导致业主人员的伤害 E.由于承包商的违约行为导致财产损失
答案：1、ABCD 2、ABCD 3、BCE 4、BCDE 5、DE 6、CDE 7、CDE 8、ABC 9、BCD 10、ABC
1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，则该合同法律关系的客体是（ ）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果
2.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（ ）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D.原价和新价的平均价格
3.施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得]二程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《中华人民共和国合同法》中关于（ ）的规定。 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.后履行方抗辩权 D.同时履行抗辩权
4.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书
5.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，中标人（ ）招标人的要求。
A.应当接受 B.可以接受 C.应当拒绝 D.可以拒绝
6.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。
A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作
7.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。 A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B.应赔偿承包人的损失。但工期不予顺延 C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
8.存施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.发包人和承包人共同 9.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B.有权进人制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 10.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（ ）的一项款额。 A.不计人合同价格之内 B.用于不可预见项日使用
C.由监理工程师或承包商代表控制使用 D.专门用于承包商施工范围内工程使用 答案：1、D 2、B 3、D 4、B 5、C 6、D 7、A 8、B 9、B 10、B
1.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。 A，只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B.只可要求债务人履行债务
C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 2.隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，（ ）监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。 A.验收7小时后 B.验收24小时后 C.验收48小时后 D.验收72小时后
3.承包人完成质量保修任务后，由（ ）组织验收。
A.监理工程师 B.建设行政主管部门 C.发包人 D.承包人
4.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后（ ）天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。 A.3 B.5 C.1O D.15
5.工程具备竣工验收条件，（ ）应按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。 A.承包人 B.监理工程师 C.发包人 D.专家验收组
6.某工程按FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商（ ）万元的保留金。 A.25 B.30 C.40 D.50
7.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ ）承担。 A.承包人 B.发包人或第三人 C.发包人 D.监理工程师或第三人
8.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应（ ）。 A.由承包人承担 B.由发包人承担 C.双方以书面形式约定D.由监理工程师确定
9.某施工合同工期为300天，合同价为1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则监理工程师应（ ）。
A.不批准顺延工期 B.应批准顺延工期1天 C.应批准顺延工期2天 D.应批准顺延工期3天
10.依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现（ ）i2c立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A.对方以胁迫手段 B.损害国家利益 C.对方有过错 D.损害当事人利益 答案：1、D 2、B 3、C 4、C 5、C 6、C 7、C 8、C 9、C 10、A
1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师（ ）。 A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知 B.必须马上处理该项索赔 C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表
2.在施工合同履行中，如果监理工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明监理工程师确实发布过口头指令，此时可以认定口头指令的效力（ ）。
A.构成合同的组成部分 B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效 3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人（ ）。
A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责 C.只对检测试验数据的错误负责 D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（ ）。 A.未成立 B.已经成立 C.在公证后成立 D.不具备成立条件
5.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负（ ）的责任。 A.违约 B.缔约过失 C.监理失职 D.全部损失
6.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（ ）。
A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B.只相应顺延工期 C.只赔偿承包人因此造成的损失 D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求。这是合同履行中的（ ）。 A.不安抗辩权 B.撤销权 C.代位权 D.同时履行抗辩权
8.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（ ）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.优先代理 9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于（ ）。
A.不可原谅的延期 B.可原谅并给予补偿费用的延期 C.承包人应承担的风险责任 D.可原谅但不给予补偿费用的延期 10.按FIDIC合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以（ ）为判定准则。
A.承包商的报价是否包括对此事件的费用 B.不可抗力事件造成 C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 D.非承包商原因造成
答案：1、A 2、A 3、A 4、B 5、C 6、A 7、D 8、B 9、D 10、C
1.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人双方共同 D.合同约定的责任者
2.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受（ ）的指示完成相应的试验工作。 A.项目技术负责人 B.项目经理 C.质检人员 D.监理工程师 3.决定合同法律关系性质的是（ ）。
A.合同法律关系的主体 B.合同法律关系的客体 C.合同法律关系的内容 D.合同法律关系的责任 4.合同公证与签证的相同点不包括（ ）。
A.都实行自愿申请原则 B.两者的内容与范围相同 C.目的相同 D.适用范围相同 5.依据《中华人民共和国担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（ ）。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金
6.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。 A.要约到达受要约人之前 B.承诺通知到达要约人之前 C.承诺通知发出之前 D.承诺通知到达要约人之后
7.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（ ）的市场价履行。
A.订立合同时订立 B.订立合同时履行 C.履行合同时订立 D.履行合同时履行 8.合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。
A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约 9.依据《中华人民共和国合同法》，下列有关承担违约责任的说法，错误的是（ ）。 A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B.违约金和定金不能同时选用 C.违约金是承担违约责任的必备形式 D.违约金和赔偿损失不能同时使用
10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币。在施工中需要采用专有技术，该施工项目（ ）方式发包。 A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标 C.应该采用议标D.可以采用直接委托 答案：1、A 2、D 3、C 4、D 5、D 6、B 7、B 8、A 9、C 10、D
监理工程师基本理论与相关法规
1.工程建设监理指导思想中，明确了监理的( )。
A.中心任务 B.基本方法 C.工作依据 D.工作范围 E.基本目的
2.《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括( )等工作环节。 A.投资机会研究 B.项目建议书 C.可行性研究报告 D.技术设计 E.开工报告和竣工验收 3.在下列关于监理单位的表述中，正确的是监理单位( )。
A.是建设项目管理的主体 B.是建设项目管理服务的主体 C.是设计项目管理服务的主体 D.是施工项目管理服务的主体 E.具有专业化、社会化的特点
4.实施建设监理制之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种( )相结合的工程项目监督管理模式。 A.监督与管理 B.发包与承包 C.强制与委托 D.长远与近期 E.宏观与微观 5.《建设工程监理规范》规定，( )都必须是监理工程师。
A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.子项目监理工程师 E.监理企业负责人 参考答案：1.ABE 2.BCE 3.BE 4.CE 5.ABC 1.组织应具有的基本含义为( )。
A.目标是组织存在的前提 B.组织中人员应分工协作 C.组织是生产要素之一 D.组织中的人员应明确权力层次 E.组织有组织结构图表示
2.设计或施工总分包模式特点有：( )。
A.有利于建设工程施工组织 B.有利于投资控制 C.有利于质量控制 D.有利于工期控制 E.有利于缩短建设工期 3.建设工程信息分类的原则有( )。
A.目的性 B.稳定性 C.兼容性 D.逻辑性 E.层次性 4.项目监理日记主要内容有( )。
A.当日施工的材料、人员、设备情况 B.有争议的问题 C.当日送检材料情况 D.承包单位提出的问题，监理的答复 E.当日监理工程师发现的问题
5.监理单位在开展监理活动的过程中，应当确定自己的监理( )。 A.组织机构 B.工作准则 C.总目标 D.工作方法 E.实施程序 参考答案：1.ABD 2.ABCD 3.BCD 4.BDE5.ABD
1.在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是( )。
A.接受对社会的职业责任 B.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法 C.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责 D.在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉 E.保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平 2.工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有( )。 A.守法 B.诚信 C.公正 D.独立 E.科学
3.除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则：( )。
A.能分能合 B.按工程部位分解 C.统一分解的层次 D.区别对待，有粗有细 E.有可靠的数据来源 3.在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是( )。
A.审查施工组织设计 B.落实目标控制的组织机构和人员 C.明确目标控制人员的任务 D.选择最佳的建设工程组织管理模式 E.改善目标控制工作的流程
4.衡量建设工程风险概率的方法有( )。
A.主观概率法 B.客观概率法 C.相对比较法 D.绝对比较法 E.概率分布法 参考答案：1.ABD 2.ABCE 3.ABDE 4.BCE 5.CE 1.总进度目标可进一步分解为( )。
A.年度进度目标 B.季度进度目标 C.月进度目标 D.各阶段的进度目标 E.各自项目的进度目标 2.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：( )。
A.向全过程和全方位服务方向发展 B.逐渐取代工程承包 C.与工程承包相互渗透、相互融合 D.带动本国工程设备、材料和劳务出口 E.促进国际间工程领域的交流和合作
3.在下列内容中，( )是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。 A.适应性 B.稳定性 C.兼容性 D.可扩展性 E.流动性 4.在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是( )。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益 B.有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍 C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系 D.有足够的技术、经济资料和数据 E.实事求是、创造性地开展工作
5.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：( )。
A.主体结构工程为合理使用年限 B.主体结构工程为10年 C.屋面防水工程为10年 D.屋面防水工程为5年 E.设备安装和装修工程为2年
参考答案：1.ABDE 2.ACD 3.BCD 4.BDE 5.ADE
1.在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是( )。
A.审查施工单位的施工组织设计 B.审查施工单位的施工进度计划 C.协调各单位关系 D.预防并处理好工期索赔 E.审查确认施工分包单位
2.建设工程的质量风险和安全风险都会引起( )。
A.返工费用 B.医疗费 C.造成工期延误的损失D.第三者责任损失 E.对工程使用造成的损失 3.组织理论研究的主要分支学科为组织( )。
A.结构学 B.协调学 C.行为学 D.管理学 E.设计学
4.平行承发包模式的特点是( )。
A.有利于缩短工期 B.有利于减少合同数量 C.有利于质量控制 D.有利于选择承建单位 E.有利于投资控制 5.总监理工程师不得将( )委托给总监理工程师代表。
A.审核签认竣工结算 B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔 C.签发开工复工报审表 D.参加工程质量事故调查 E.调换不称职人员
参考答案：1.BCD 2.CD 3.AC 4.ACD 5.ABCE
1.在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有( )。
A.项目总投资为4 000万元的给水工程 B.项目总投资为2 000万元的供热工程 C.建筑面积为8万m2的住宅建设工程 D.建筑面积为4万m2的住宅建设工程 E.总投资为1 000万元的学校 2.《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括( )。
A.县级以上建设主管部门 B.建设单位 C.勘察、设计单位 D.施工单位 E.工程监理单位 3.在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是( )。
A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业 B.具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操 C.具有科学的工作态度 D.不以个人名义承揽监理业务 E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项 4.工程监理企业年检结论分为( )。
A.合格 B.基本合格 C.基本不合格 D.不合格 E.暂不作结论 5.建设工程数据库对建设工程( )阶段的目标确定具有重要作用。 A.项目决策 B.方案设计 C.初步设计 D.施工招标 E.施工 参考答案：1.ACE 2.BCDE 3.ADE 4.ABD 5.ABC
1. 在下列各项工作中，属于监理工程师对“投入”的控制工作是( )。
A.必要时下达停工令 B.对施工工艺过程进行控制 C.审查施工单位提交的施工方案 D.做好工程预验收工作
2. 项目监理机构在工程进度款审核过程中，应先经( )核查有关情况，再由( )审核同意，最后交( )审核并签署工程款支付凭证。（按括号的顺序排列）
A.质量控制监理工程师，进度控制监理工程师，投资控制监理工程师 B.质量控制监理工程师、进度控制监理工程师，投资控制监理工程师，总监理工程师 C.质量控制监理工程师、投资控制监理工程师，进度控制监理工程师，总监理工程师 D.进度控制监理工程师、投资控制监理工程师，质量控制监理工程师，总监理工程师
3.在下列各项工作中，属于监理工程师目标控制的被动控制工作的是( )。
A.从工程实施过程中发现问题 B.制定备用方案 C.目标控制风险分析 D.采取预付措施 4.建立项目监理机构的前提是( )。
A.明确监理任务 B.明确监理工作 C.明确监理目标 D.明确总监理工程师
5. 总监理工程师应当根据( )原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。 A.要素有用性 B.主观能动性 C.动态相关性 D.规律效应性 参考答案：1.C 2.B 3.A 4.C 5.C
1. 在下列关于丙级监理单位业务范围的表述中，正确的是( )。
A.可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的三等工程 B.可以监理经核定的工程类别中的三等工程 C.可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程 D.可以监理经核定的工程类别中的二、三等工程 2. 新设立的监理单位，应当在( )后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。
A.其主管部门同意 B.取得企业法人营业执照 C.达到规定的监理业绩 D.达到规定的年限 3. 按有关规定的精神，在监理工作过程中，( )应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。 A.监理单位 B.承建单位 C.建设单位 D.建设单位与监理单位共同
4. 项目监理机构与建设单位、设计单位、施工单位，以及政府有关部门、社会团体、工程毗邻单位之间的协调属于( )协调。 A.系统内部机构之间的 B.系统与近外层 C.系统与远外层 D.系统与外部环境之间的 5. 控制的重要前提工作是( )，它与控制是不可分割的，它们之间构成一个交替出现的“循环链”。 A.计划 B.组织 C.协调 D.指挥
参考答案：1.B 2.B 3.C 4.D 5.A
1.根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的要求，工程预算在1000万元与5000万元之间的建设工程，施工及保修阶段监理取费费率为1.40% 至2.00%。若某建设工程的工程预算为4000万元，则根据收费标准，该工程的施工及保修阶段监理费：应为( )。 A.62万元 B.64万元 C.68万元 D.74万元
2.实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，这一作用表现为( )。
A.监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，且监督咨询机构有效履行咨询合同 B.实现建设工程寿命周期费用最少 C.除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 D.监理企业从产品需求者的角度对建设工程生产过程参与管理 3.《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是( ) A.建设单位用表 B.承包单位用表 C.监理单位用表 D.各方通用表 4.监理单位与建设单位、承建单位的关系都是( )关系。
A.建筑市场平等主体 B.合同 C.监理与被监理 D.委托服务 5.遵守( )准则，是监理工程师注册的重要条件。
A.监理工程师职业道德 B.公正、独立、自主 C.守法、诚信、公正、科学 D.严格监理、热情服务 参考答案：1.A 2.C 3.D 4.A 5.A 1.风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。
A.风险发生概率 B.风险客观概率 C.风险损失值 D.风险量 2.组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为( )。 A.组织行为 B.组织设计 C.组织结构 D.组织模式 3.对数据的解释，最准确的是( )。
A.数据就是信息，数据是客观规律的记录 B.数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号 C.数据是信息的载体，信息是数据的灵魂 D.数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号 4.竣工验收文件是( )。
A.建设工程项目竣工验收活动中形成的文件 B.建设工程项目施工中最终形成结果的文件 C.建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件 D.建设工程项目竣工图、汇总表、报告等 5.向城建档案馆归档的应该是( )。
A.所有工程文件 B.《建设工程归档整理规范》规定的工程文件 C.《建设工程归档整理规范》规定的工程档案 D.工程文件档案资料
参考答案：1.C 2.C3.B 4.A 5.C
1、在下列内容中，属于ProjectControlling与建设项目管理共同点的是（ ）。 A．服务对象相同 B．工作性质相同 C．地位相同 D．工作内容相同 2、下列各项中，（ ）既是工程建设监理依据又是监理规划的编写依据。
A．工程项目环境调查资料 B．政府批准的工程建设文件 C．项目监理大纲 D．工程实际过程输出的信息
3、根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的要求，工程预算在1000万元与5000万元之间的建设工程，施工及保修阶段监理取费费率为1.40%至2.00%。若某建设工程的工程预算为4000万元，则根据收费标准，该工程的施工及保修阶段监理费：应为（ ）。 A．62万元 B．64万元 C．68万元 D．74万元 4、项目决策阶段收集的信息有（ ）。
A．工程地质、水文勘察报告，地方建设有关法规，设计图纸，立项文件等 B．建设单位前期报建文件，可行性研究报告，建筑市场信息，政府政策信息等 C．项目相关市场信息，项目资源、自然环境信息，新技术、新材料等信息 D．项目相关市场信息，项目资源、自然环境信息，建设单位前期报建文件等 5、建设工程监理工作文件一般由（ ）构成。
A．监理组织设计 B．监理大纲 C．监理规划 D．监理实施细则 E．监理目标 6、进度控制的具体措施有（ ）。
A．技术措施 B．组织措施 C．经济措施 D．激励措施 E．合同措施
7、任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权（ ）。 A．检举 B．控告 C．投诉 D．提出仲裁 E．起诉 8、监理规范对监理资料的管理要求是（ ）。
A．及时整理，真实完整，分类有序，总监负责，专人具体实施，及时归档等 B．来源可靠，真实及时，分专业组织，专人管理，及时归档等 C．总监负责，及时整理，准确无误，分专业组织等 D．专人负责，及时收集，及时整理，真实完整，及时归档等 9、若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量（ ）。
A．肯定相等 B．甲>乙 C．可能相等 D．甲
10、统一的信息分类和编码体系的意义在于使计算机系统和所有的项目参与方之间具有（ ）。 A．共同的语言 B．相同的信息 C．独立的信息 D．大量的信息 1、管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员（ ）。
A．所管辖的人数 B．所要协调的工作量 C．职权的大小 D．职位的高低 2、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的（ ）和其他专业人员的统称。 A．经济人员 B．管理人员 C．工程监理人员 D．工程技术人员
3、参加设计单位向施工单位的技术交底是监理单位在（ ）阶段监理工作的主要内容。 A．设计 B．施工招标 C．施工准备 D．施工
4、包含在工程建设监理概念要点所称的实际阶段之中，却不属于建设程序实施阶段的是（ ）。 A．设计阶段 B．招标阶段 C．动工前准备阶段 D．保修阶段
5、除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则：（ ）。
A．能分能合 B．按工程部位分解 C．统一分解的层次 D．区别对待，有粗有细 E．有可靠的数据来源 6、一般来说，风险管理中所运用的风险对策有（ ）。
A．风险回避 B．损失控制 C．风险自留 D．风险转移 E．风险消除 7、下列内容中，属于非保险转移缺点的有（ ）。
A．可能因合同条款有歧义而导致转移失败 B．机会成本大 C．有时转移代价可能超过实际损失 D．可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加 E．可能因被转移者无力承担实际损失而仍然由转移者承担损失 8、组织中各构成部分和各部分间所确定的较为稳定的（ ）称为组织结构。 A．职务体系 B．等级层次 C．人际联系 D．相互关系和联系方式 9、平行承发包模式的特点是（ ）。
A．有利于缩短工期 B．有利于减少合同数量 C．有利于质量控制 D．有利于选择承建单位 E．有利于投资控制 10、归档文件立卷原则是（ ）。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷。 B．工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷。 C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷。 D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm。 1、建设单位需要长期保存的监理档案有（ ）。
A．监理规划 B．工程复工审批表 C．月付款报审与支付 D．设计变更、洽商费用报审与签认 E．工程延期报告及审批 2、在EPC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是（ ）。 A．CM经理 B．EPC经理 C．业主代表 D．工程师 3、质量控制的具体措施不包括（ ）。
A．质量控制的组织措施 B．质量控制的技术措施 C．质量控制的经济措施 D．质量控制的标准措施 4、对咨询工程师精通业务的要求，意味着（ ）。
A．知识面宽 B．有实际动手能力 C．协调管理能力强 D．责任心强
5、建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、生产能力以及用户满意程度都应当列入建设项目质量目标范围。这表明，建设项目总体质量目标的（ ）。
A．内容具有广泛性 B．内容具有系统性 C．形成具有过程性 D．影响因素众多
6、专业监理工程师的职责包括（ ）。
A．审核签署支付证书 B．负责编制本专业的监理实施细则 C．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 D．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证 E．做好监理日记 7、施工招标阶段监理工作制度包括（ ）。
A．编制招标文件有关制度 B．合同条件拟定及审核制度 C．设计文件、图纸审查制度 D．组织招标实务有关制度 E．施工组织设计审核制度
8、（ ）有助于确定在一定情况下哪种风险对策或对策组合最佳。 A．相对比较法 B．决策树法 C．概率分布法 D．确定性分析法 9、投资目标的全方位控制主要是指（ ）。
A．对投资、进度、质量三大目标进行综合控制 B．对按工程内容分解的各项投资进行控制 C．对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制 D．对按时间分解的各阶段投资进行控制 10、进度控制的具体措施有（ ）。
A．技术措施 B．组织措施 C．经济措施 D．激励措施 E．合同措施 1、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（ ）。
A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C．低于预算的价格竞标，不得降低工程质量 D．低于标底的价格竞标，不得降低工程质量 2、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（ ）。
A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施 B．专业监理工程师负责 C．专业监理工程师指定的专人负责实施 D．资料员负责
3、我国推行建设工程监理遵循的基本原则是（ ）。
A．依据《土木工程程序》 B．参照FIDIC合同条件 C．结合国际形势 D．参照国际惯例 E．结合中国国情 4、在下列各项工作中，属于监理工程师目标控制的被动控制工作的是（ ）。
A．从工程实施过程中发现问题 B．制定备用方案 C．目标控制风险分析 D．采取预付措施 5、（ ）单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。 A．建设 B．监理 C．施工 D．设计
6、对择优选择承建单位最有利的工程承发包模式是（ ）。
A．平行承发包 B．设计和施工总分包 C．项目总承包 D．设计和施工联合体承包 7、工程保险合同的内容较为复杂，保险费（ ）。
A．由国家规定统一固定的费率 B．由保监会规定统一固定的费率 C．由保险人规定统一固定的费率 D．没有统一固定的费率
8、承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用（ ）。
A．工程款支付申请表 B．报验申请表 C．工程材料报审表 D．工程竣工报验单 9、在对建设工程进度进行全方位控制时，要（ ）。
A．对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制 B．对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制 C．在保证进度目标的前提下，将对投资和质量目标的影响减少到最低程度 D．在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接 E．对影响进度的各种因素都要进行控制
10、工程监理企业应按照合同的约定认真履行，这是其经营活动基本准则（ ）的要求。 A．守法 B．诚信 C．公正 D．科学
1、要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是（ ）。
A．监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验就可以 B．监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上方面都有丰富的经验则更好 C．监理工程师在工程建设中勿须具有两个或两个以上方面的经验 D．监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验。
2、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位（ ），给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
A．不按照委托监理合同的约定履行监理义务 B．不按照监理规划实施监理 C．对应当监督检查的项目不检查 D．对应当监督检查的项目不按照规定检查 E．应当查出而没有查出质量问题
3、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是（ ）。
A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任
4、将风险分为纯风险和投机风险是按（ ）进行的分类。
A．风险产生的原因 B．风险的影响范围 C．风险造成的后果 D．风险分析的依据 5、在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是（ ）。 A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留 6、对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核：（ ）。
A．专业满足程度 B．人员数量的满足程度 C．专业人员不足时采取的措施是否恰当 D．派驻现场人员计划表 E．职称结构
7、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（ ）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
A．施工合同 B．监理大纲 C．项目管理规范 D．工程建设强制性标准
8、某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点，则该项目监理机构的组织形式为（ ）。 A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制
9、监理信息的分类原则上可以考虑按（ ）等进行划分，以保证监理信息检索和归档工作的顺利进行。 A．承包单位 B．施工顺序 C．专业施工部位 D．分包单位 E．单位工程 10、监理单位在开展监理活动的过程中，应当确定自己的监理（ ）。 A．组织机构 B．工作准则 C．总目标 D．工作方法 E．实施程序 1、在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有（ ）。
A．项目总投资为4000万元的给水工程 B．项目总投资为2000万元的供热工程 C．建筑面积为8万m2的住宅建设工程 D．建筑面积为4万m2的住宅建设工程 E．总投资为1000万元的学校 2、工程建设的各种规范、标准属于（ ）。
A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息 3、建设工程监理实施的原则包括（ ）。
A．权责一致原则 B．才职相称原则 C．分工协作原则 D．综合效益原则 E．严格监理、热情服务原则 4、（ ）的主要表现是业主要求承包商提供履约保证和预付保证。
A．合同转移 B．第三方担保 C．保险转移 D．业主将合同责任和风险转移给对方当事 5、建设工程目标分解最基本的方式是（ ）。
A．按工程内容分解 B．按时间分解 C．按总投资构成分解 D．按组织结构分解
6、根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对（ ）的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
A．隐蔽工程 B．地下工程 C．关键线路上的工作 D．关键部位、关键工序 7、工程项目开工前，监理人员应参加由（ ）主持召开的第一次工地会议。 A．建设单位 B．施工单位 C．设计单位 D．监理单位 8、建设工程监理规划编写的依据包括（ ）。
A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性 C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式格式化、标准化
9、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当（ ）。
A．处以罚款 B．吊销其资质证书 C．承担相应的赔偿责任 D．承担连带赔偿责任
10、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为（ ）。
A．合格 B．基本合格 C．不合格 D．基本不合格 1、对项目总监理工程师质量控制的考核时间为（ ）。 A．月末 B．季末 C．工程各阶段末 D．合同约定
2、建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（ ）不尽相同。 A．对象 B．内容 C．性质 D．方式
3、监理工程师进行目标控制，应着眼于整个项目目标系统的实现，在（ ）等方面均需统筹考虑。 A．签订监理合同 B．进行目标规划 C．实施目标控制 D．制定控制手段 E．确定控制工作流程 4、损失控制措施的作用表现在以下几方面：（ ）。
A．避免损失的发生 B．降低损失发生的概率 C．降低损失的严重性 D．使损失后果减少到零 E．遏制损失的进一步发展
5、总监理工程师负责制的内涵是：（ ）。
A．总监理工程师是工程监理的责任主体 B．总监理工程师是工程监理的义务主体 C．总监理工程师是工程监理的权力主体 D．总监理工程师是工程监理的利益主体 E．总监理工程师是工程监理的协调主体 6、监理单位经营活动应遵循（ ）准则。
A．守法 B．公正 C．诚信 D．自主 E．科学
7、违反《建设工程质量管理条例》规定，（ ）等执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。
A．质量监督工程师 B．监理工程师 C．造价工程师 D．注册结构工程师 E．注册建筑师 8、项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含（ ）内容。
A．与业主签订监理合同 B．编制监理细则并据此开展监理工作 C．收集有关资料与编制监理规划 D．组织工程项目竣工验收，签署监理意见 E．向业主提交工程竣工文件
9、国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（ ）。
A．为业主服务 B．为承包商服务 C．为贷款方服务 D．联合承包工程 10、在组织设计中要尽可能按照（ ）原则来设置组织结构。 A．弹性 B．经济性 C．集权性 D．职能性 1、组织应具有的基本含义为（ ）。
A．目标是组织存在的前提 B．组织中人员应分工协作 C．组织是生产要素之一 D．组织中的人员应明确权力层次 E．组织有组织结构图表示
2、进入城建档案馆的工程档案移交程序为：（ ）。
A．施工、监理单位等在工程竣工验收后一周内将各自的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后在3个月内向当地城建档案馆办理移交。
B．工程竣工验收前，建设单位、施工单位向监理单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，一周内向城建档案馆办理工程档案移交。
C．工程竣工验收前，监理单位、施工单位向建设单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后3个月内向城建档案馆办理工程档案移交。
D．工程完工后，勘察、设计、监理、施工单位向建设单位移交各自的工程文件，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后向城建档案馆办理工程档案移交。 3、在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是（ ）。
A．可行性研究报告是项目最终决策文件 B．可行性研究报告是项目初步决策文件 C．可行性研究报告应直接报送有关部门审批 D．可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审批
4、根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当（ ）。
A．既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益 B．既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合
法权益 C．维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益 D．既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益
5、在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题：（ ）。
A．在工程建设的早期就编制进度计划 B．在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接 C．在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程度 D．对整个建设工程所有工作内容都进行控制 E．抓好关键线路的进度控制
6、风险识别的（ ）要求，在风险识别时，要尽量提高风险识别水平。 A．个别性 B．主观性 C．复杂性 D．不确定性
7、建设单位对工程监理企业授权的结果是在委托监理的工程中拥有一定的（ ）。 A．签字权限 B．管理权限 C．审核权限 D．批准权限
8、（ ）不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监理的项目不检查或不按规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
A．工程监理单位 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员
9、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或项目监理机构在（ ）等方面均需与建设单位和承包单位协商。
A．确定工程变更的价款 B．确定竣工结算的价款总额 C．作出临时的工程延期批准 D．确定费用索赔的额度 E．确认工程项目的重点部位、关键工序
10、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和（ ）。 A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师 1、下列属于FIDIC道德准则的是（ ）。
A．服务性 B．科学性 C．独立性 D．公正性
2、监理单位承担工程监理业务时，应当持《监理许可证》、《资质等级证书》，以及（ ）人民政府建设行政主管部门备案。 A．《监理申请批准书》，向监理工程所在地县级以上 B．《监理申请批准书》，向监理工程所在地的省、自治区、直辖市 C．《监理业务手册》，向监理工程所在地的省、自治区、直辖市 D．《监理业务手册》，向监理工程所在地县级以上 3、监理工程师办理变更注册后，（ ）内不能再次进行变更注册。 A．3年 B．2年 C．1年 D．半年 4、国有工程企业的改制可采用的方式有（ ）。
A．股份制改革方式 B．股份合作制方式 C．经营者持大股方式 D．有限责任改革方式 E．合资经营改革方式 5、监理工程师是指（ ）。
A．取得《监理工程师岗位证书》的工程建设监理人员 B．具有较高学历和多学科专业知识的工程建设监理人员 C．具有丰富工程建设经验的中级职称以上专业技术人员 D．在项目监理组织中处于执行层、协调层位置上的专业技术人员
6、监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学，尊重事实，组织各方协同配合，维护有关各方的合法权益。为此，必须坚持（ ）的原则。
A．权责一致 B．总监理工程师负责制 C．综合效益 D．公正、独立、自主 7、与项目资源相关方面的信息应当在建设工程（ ）收集。 A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工招标阶段 D．施工阶段 8、建设工程目标是否分解到分部工程和分项工程，取决于（ ）。
A．工程进度所处的阶段 B．资料的详细程度 C．设计所达到的深度 D．投资的构成内容 E．目标控制工作的需要 9、投资目标的全方位控制主要是指（ ）。
A．对投资、进度、质量三大目标进行综合控制 B．对按工程内容分解的各项投资进行控制 C．对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制 D．对按时间分解的各阶段投资进行控制
10、监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写（ ）的要求。
A．应当把握住工程项目运行的脉搏 B．应当分阶段完成 C．基本内容应力求统一 D．具体内容应有针对性 1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的（ ）和其他专业人员的统称。 A．经济人员 B．管理人员 C．工程监理人员 D．工程技术人员
2、《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间，最低保修期限为（ ）。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年
3、在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有（ ）。
A．项目总投资为4000万元的给水工程 B．项目总投资为2000万元的供热工程 C．建筑面积为8万m2的住宅建设工程 D．建筑面积为4万m2的住宅建设工程 E．总投资为1000万元的学校 4、建设工程施工完成以后，监理单位应（ ）。
A．组织工程竣工验收 B．与建设单位一起组织竣工验收 C．在正式验交前组织竣工预验收 D．与施工单位一起组织竣工验收
5、建设工程监理的主要任务是（ ）。
A．控制建设工程投资 B．控制建设工程制度 C．建设单位进行招标 D．协助施工单位进行索赔 E．控制建设工程质量
6、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括（ ）。
A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制 D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制 7、《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A．施工单位质检人员 B．建设单位或监理单位 C．监理单位和施工单位 D．工程质量监理机构
8、《中华人民共和国建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位或者（ ）提出设计方案。
A．其他设计单位 B．具有相应资质条件的设计单位 C．具有相应资质条件的监理单位 D．具有相应资质条件的装修施工单位
9、矩阵制监理组织机构形式具有（ ）的优点。
A．命令系统单一 B．集中领导、集中权力 C．协调工作量小 D．有较大机动性与适应性
10、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位（ ），给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
A．不按照委托监理合同的约定履行监理义务 B．不按照监理规划实施监理 C．对应当监督检查的项目不检查 D．对应当监督检查的项目不按照规定检查 E．应当查出而没有查出质量问题 1、风险自留就是将风险留给自己承担，是从企业（ ）的角度应对风险。
A．承担风险能力 B．内部财务 C．风险转移的可能性 D．对市场投资前景 2、由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为（ ）。 A．旁站 B．见证 C．巡视 D．施工监理
3、建设工程监理文件档案资料的管理包括监理文件档案资料的（ ）。
A．收发、传阅与登记 B．加工处理 C．分类存放 D．归档 E．更改与作废 4、下列关于监理规划的说法中，正确的有（ ）。
A．监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B．监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用 C．监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善 D．监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E．监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施
5、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得（ ）。
A．委托该工程的设计单位进行施工监理 B．任意压缩合理工期 C．迫使承包方以低于成本的价格竞标 D．要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 E．明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
6、建设工程监理规划应将委托监理合同中规定的监理单位承揽的（ ）具体化，并在此基础上制定实施监理的具体措施。 A．监理工程 B．责任 C．监理任务 D．监理工程的设计 E．监理工程的投资 7、设立监理股份有限公司可以采取（ ）方式。
A．认缴设立 B．发起设立 C．募集设立 D．合作设立 E．独资设立
8、在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有（ ）。
A．项目总投资为4000万元的给水工程 B．项目总投资为2000万元的供热工程 C．建筑面积为8万m2的住宅建设工程 D．建筑面积为4万m2的住宅建设工程 E．总投资为1000万元的学校 9、从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：（ ）。
A．向全过程和全方位服务方向发展 B．逐渐取代工程承包 C．与工程承包相互渗透、相互融合 D．带动本国工程设备、材料和劳务出口 E．促进国际间工程领域的交流和合作 10、目标规划和计划与目标控制都具有（ ）。 A．指导性 B．实施性 C．动态性 D．循环性 1、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（ ）。
A．质量目标规划 B．质量目标审核 C．质量目标状况的动态分析 D．质量信息及时归档保存 2、目标规划和计划与目标控制的（ ）相一致。 A．规律性 B．动态性 C．协调性 D．科学性 3、监理工程师对设计阶段质量控制的任务有（ ）。
A．协助业主制定建设工程质量目标规划 B．优化设计 C．限额设计 D．审查阶段性设计成果 E．审查设计概算和施工图预算
4、监理实施与监理组织设计都应遵循（ ）原则。
A．公正、独立、自主 B．权责一致 C．分工与协作统一 D．综合效益 5、不影响监理效率的因素是（ ）。
A．建设工程强度 B．对工程的熟悉程度 C．监理人员素质 D．管理水平 6、下述关于组织构成因素不正确的说法是（ ）。
A．组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增 B．管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量 C．管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定 D．管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活
7、下述关于组织构成因素不正确的说法是（ ）。
A．组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增 B．管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量 C．管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定 D．管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活
8、对项目总监理工程师质量控制的考核时间为（ ）。 A．月末 B．季末 C．工程各阶段末 D．合同约定
9、要求承包商提出履约保证和预付款保证是损失控制预防计划的（ ）。 A．组织措施 B．管理措施 C．合同措施 D．技术措施
10、对于建设工程风险自留来说，（ ）可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。 A．从现金净收入中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险 1．下列总监理工程师的岗位职责中，应在工程各阶段末考核的是( )。
A．投资控制职责 B．进度控制职责 C．质量控制职责 D．建立和有效管理项目监理机构的职责 2．项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是( )。
A．对工程项目建设的轮廓设想 B．为项目投资决策提供依据 C．对项目建成后的经济效益的预测 D．建设工程的决定性环节
3．(2009年真题)在我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于( )。 A．法律 B．行政规章 C．行政法规 D．部门规章
4．直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。
A．前者不能进行业务指导 B．前者不能进行指挥和发布命令 C．前者对部门的工作全面负责 D．前者的工作是专项负责性质的
5．为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
A．委托监理 B．政企分开 C．竞争择优 D．优化政策
6．(2009年真题)咨询工程师在任何时候，都应当维护职业尊严，这是FIDIC道德准则中( )方面的要求。 A．对社会和职业的责任 B．能力 C．正直性 D．公正性 参考答案：1. C 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A
1．在委托监理的工程中，工程监理企业与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这是按照建设工程监理的( )要求的。 A．公正性B．服务性C．科学性D．独立性
2．下列选项，不属于建设工程风险三维分解中目标维的是( )。 A．合同B．安全C．质量D．投资
3．(2009年真题)我国住房和城乡建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，监理规划应当包括( )。
A．安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施B．安全监理的方法、措施和控制要点C．对施工单位安全技术措施的检查方案D．对施工单位应急救援计划的检查方案
4．下列选项中，属于建设工程初始风险清单中技术风险项目的是( )。 A．合同条款遗漏B．工艺流程不合理C．管理人员素质不高D．资金不到位 5．监理规划编写完成后需进行审核并经批准，监理单位的( )应对其审核签认。 A．负责人B．技术主管部门负责人C．总监理工程师D．项目监理机构负责人 6．风险调查的入手点是( )。
A．统计类似建设工程数据B．选择风险调查的方法C．分析具体建设工程的特点D．判断风险的初始状态 参考答案：1. D 2. A 3. A 4. B 5. B 6. C
1．(2009年真题)下列关于我国现阶段建设工程监理特点的表述中，正确的有( )。
A．服务对象具有单一性 B．属于强制推行的制度 C．实现投资效益最大化 D．具有监督功能 E．市场准人实行双重控制
2．我国建设工程监理制度包括( )。
A．项目法人责任制 B．监理工程师注册制度 C．监理工程师资格考试制度 D．工程招标投标制 E．监理单位资质审批制度
3．下列选项中，属于施工阶段监理投资控制的内容的是( )。
A．对重大质量事故及时报告业主 B．审查施工单位申报的月计量报表 C．按业主授权和施工合同的规定审核变更设计 D．建立计量支付签证台账 E．保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确
4．(2009年真题)依据国家相关法律法规的规定，下列情形中，监理工程师应当承担连带责任的有( )。
A．对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检查，给建设单位造成损失的 B．与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量．从而导致安全事故的 C．将不合格的建筑材料按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故的 D．未按照工程监理规范的要求实施监理的 E．转包或违法分包所承揽的监理业务的 5．下列选项属于投资控制的动态比较的是( )。
A．投资目标分解值与概算值的比较 B．投资概算值与匡算值的比较 C．概算值与施工图预算值的比较 D．合同价与实际投资的比较 E．估算价与结算价的比较
6．根据《工程监理企业资质管理规定》，对监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，实行( )等处罚。 A．责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款 B．降低资质等级或者吊销资质证书 C．有违法所得的，予以没收 D．责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款 E．造成损失的，承担连带赔偿责任 参考答案：1. ABDE 2. BCE 3.BCDE 4.BC 5.ACD 6.BCDE
1．下列对于业主授予监理工程师的监理职权的说法，正确的是( )。
A．体现在业主与监理单位之间签订的委托监理合同之中 B．体现在监理单位组建工程监理项目部的委任条件之中 C．业主对监理工程师的交底之中 D．应作为业主与承建单位之间建设工程合同的合同条件 E．应作为监理单位向建设单位保送相关资料的依据
2．建设工程风险识别的方法有( )。
A．专家调查法 B．财务报表法 C．流程图法 D．概率分布法 E．风险量函数法 3．有利于质量控制的建设工程组织管理模式是( )。
A．平行承发包 B．设计总分包 C．施工总分包 D．项日总承包 E．项目总承包管理 4．(2009年真题)下列监理任务中，属于施工阶段质量控制任务的有( )。
A．评审总承包单位资质 B．审查施工组织设计 C．审查确认分包单位资质 D．做好工程变更方案的比选 E．组织质量协调会
5．下列专业监理工程师岗位责任中，考核时间是每周或每月末的是( )。
A．制定本专业监理工作计划 B．具体负责本专业的监理工作 C．处理与本专业有关的问题 D．管理本专业建设工程的监理资料 E．进度控制
6．(2008年真题)风险调查法是识别建设工程风险不可缺少的方法，下列关于风险调查法的表述中，正确的有( )。
A．通过风险调查可以发现此前尚未识别出的重要工程风险 B．通过风险调查可以对其他方法已识别出的风险进行鉴别和确认 C．随工程的进展，风险调查的内容相应增加，但调查的重点相同 D．随工程的进展，风险调查的内容相应减少，调查的重点可能不同 E．从某种意义上讲，风险调查法的主要作用在于建立初始风险清单
参考答案：1. AD 2. ABC 3.ABC 4. BCDE 5.BCDE 6. ABDE
1.组织应具有的基本含义为( )。
A.目标是组织存在的前提 B.组织中人员应分工协作 C.组织是生产要素之一 D.组织中的人员应明确权力层次 E.组织有组织结构图表示
2.设计或施工总分包模式特点有：( )。
A.有利于建设工程施工组织 B.有利于投资控制 C.有利于质量控制 D.有利于工期控制 E.有利于缩短建设工期 3.建设工程信息分类的原则有( )。
A.目的性 B.稳定性 C.兼容性 D.逻辑性 E.层次性 4.项目监理日记主要内容有( )。
A.当日施工的材料、人员、设备情况 B.有争议的问题 C.当日送检材料情况 D.承包单位提出的问题，监理的答复 E.当日监理工程师发现的问题
5.监理单位在开展监理活动的过程中，应当确定自己的监理( )。 A.组织机构 B.工作准则 C.总目标 D.工作方法 E.实施程序 参考答案：1.ABD 2.ABCD 3.BCD 4.BDE 5.ABD 1.工程建设监理指导思想中，明确了监理的( )。
A.中心任务 B.基本方法 C.工作依据 D.工作范围 E.基本目的
2.《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括( )等工作环节。 A.投资机会研究 B.项目建议书 C.可行性研究报告 D.技术设计 E.开工报告和竣工验收 3.在下列关于监理单位的表述中，正确的是监理单位( )。
A.是建设项目管理的主体 B.是建设项目管理服务的主体 C.是设计项目管理服务的主体 D.是施工项目管理服务的主体 E.具有专业化、社会化的特点
4.实施建设监理制之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种( )相结合的工程项目监督管理模式。 A.监督与管理 B.发包与承包 C.强制与委托 D.长远与近期 E.宏观与微观 5.《建设工程监理规范》规定，( )都必须是监理工程师。
A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.子项目监理工程师 E.监理企业负责人 参考答案：1.ABE 2.BCE 3.BE 4.CE 5.ABC
1.在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是( )。
A.接受对社会的职业责任 B.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法 C.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责 D.在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉 E.保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平
2.工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有( )。 A.守法 B.诚信 C.公正 D.独立 E.科学
3.除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则：( )。 A.能分能合 B.按工程部位分解 C.统一分解的层次 D.区别对待，有粗有细 E.有可靠的数据来源 4.在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是( )。
A.审查施工组织设计 B.落实目标控制的组织机构和人员 C.明确目标控制人员的任务 D.选择最佳的建设工程组织管理模式 E.改善目标控制工作的流程
5.衡量建设工程风险概率的方法有( )。
A.主观概率法 B.客观概率法 C.相对比较法 D.绝对比较法 E.概率分布法 参考答案：1.ABD 2.ABCE 3.ABDE 4.BCE 5.CE
1.在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是( )。
A.接受对社会的职业责任 B.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法 C.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责 D.在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉 E.保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平 2.工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有( )。 A.守法 B.诚信 C.公正 D.独立 E.科学
3.除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则：( )。 A.能分能合 B.按工程部位分解 C.统一分解的层次 D.区别对待，有粗有细 E.有可靠的数据来源 4.在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是( )。
A.审查施工组织设计 B.落实目标控制的组织机构和人员 C.明确目标控制人员的任务 D.选择最佳的建设工程组织管理模式 E.改善目标控制工作的流程
5.衡量建设工程风险概率的方法有( )。
A.主观概率法 B.客观概率法 C.相对比较法 D.绝对比较法 E.概率分布法 参考答案：1.ABD 2.ABCE 3.ABDE 4.BCE 5.CE 1.总进度目标可进一步分解为( )。
A.年度进度目标 B.季度进度目标 C.月进度目标 D.各阶段的进度目标 E.各自项目的进度目标 2.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：( )。
A.向全过程和全方位服务方向发展 B.逐渐取代工程承包 C.与工程承包相互渗透、相互融合 D.带动本国工程设备、材料和劳务出口 E.促进国际间工程领域的交流和合作 3.在下列内容中，( )是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。 A.适应性 B.稳定性 C.兼容性 D.可扩展性 E.流动性 4.在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是( )。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益 B.有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍 C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系 D.有足够的技术、经济资料和数据 E.实事求是、创造性地开展工作
5.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：( )。
A.主体结构工程为合理使用年限 B.主体结构工程为10年 C.屋面防水工程为10年 D.屋面防水工程为5年 E.设备安装和装修工程为2年
参考答案：1.ABDE 2.ACD 3.BCD 4.BDE 5.ADE 1.在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。
A.审查施工单位的施工组织设计 B.审查施工单位的施工进度计划 C.协调各单位关系 D.预防并处理好工期索赔 E.审查确认施工分包单位
2.建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用 B.医疗费 C.造成工期延误的损失 D.第三者责任损失 E.对工程使用造成的损失 3.组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学 B.协调学 C.行为学 D.管理学 E.设计学
4.平行承发包模式的特点是()。
A.有利于缩短工期 B.有利于减少合同数量 C.有利于质量控制 D.有利于选择承建单位 E.有利于投资控制
5.总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。 A.审核签认竣工结算 B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔 C.签发开工复工报审表 D.参加工程质量事故调查 E.调换不称职人员 参考答案：1.BCD2.CD3.AC4.ACD5.ABCE
1．下列总监理工程师的岗位职责中，应在工程各阶段末考核的是( )。
A．投资控制职责 B．进度控制职责 C．质量控制职责 D．建立和有效管理项目监理机构的职责 2．项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是( )。
A．对工程项目建设的轮廓设想 B．为项目投资决策提供依据 C．对项目建成后的经济效益的预测 D．建设工程的决定性环节
3．(2009年真题)在我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于( )。 A．法律 B．行政规章 C．行政法规 D．部门规章
4．直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。
A．前者不能进行业务指导 B．前者不能进行指挥和发布命令 C．前者对部门的工作全面负责 D．前者的工作是专项负责性质的
5．为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。 A．委托监理 B．政企分开 C．竞争择优 D．优化政策 参考答案：1. C 2. A 3. C 4. B 5. B
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容